關于施工的合同15篇
隨著人們法律意識的加強,合同的地位越來越不容忽視,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編精心整理的關于施工的合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
關于施工的合同1
發包發(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
經雙方協商同意甲方將___________________工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責任和義務,特簽訂本合同:
一、承包
本工程乙方包工不包料(包小型機具、掃帚等),包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。
二、工程承包范圍
_____________________。
三、工程承包單價
_____________________。
四、付款方式
進度款按完成工程量_______按月支付,竣工退場支付________。
五,甲乙雙方責任
1、甲方責任:提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任:
(1)按圖施工,以甲方交底執行,并按照國家現行有關規范和工程質量要求施工,做好工程自檢,確保工程質量必須優良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準,造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
(2)砌磚工程:磚必須濕水后方能砌筑,砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整,垂直誤差正負___,灰縫厚度___,且平直均勻飽滿,墻體砌好___天才能頂磚、加氣磚,斷切時要平直,用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹,拉垟助高距___每排門窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時清理并再利用,必須做到當天工完場清。
(3)內墻抹灰工程:硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的'垂直縫,頂縫必須掛網,先定點,現成管理人員驗收合格后方能批灰,批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整,垂直通長誤差不草果___,且無空股裂縫,落地灰及時清理再利用,施工現場工完場清。
(4)外墻裝飾工程:柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的垂直縫,頂縫全部掛網。外墻定點與現場管理人員配合施工,并經專業管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中,垟面須先濕水,沙漿比例達標,垟面、陰陽角垂直平整誤差低于___,且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用,放線貼磚時門窗洞口要求整磚,特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗臺、飄板等凸出構件,下口做滴水,上口做斜水,門窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿,確保不滲水,滲水保修。
(5)室內粘貼:地板粘磚時,地面清理干凈,并掃防水沙漿,驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無存水現象。
(6)施工過程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外墻、衛生間、廚房、層面等滲水現象,后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔。
(7)中途不管任何原因私自罷工,停工___天,按照實際人數每人每天罰款___元,停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的___%結算。
(8)工期進度
乙方必須按以上進度準備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延___天罰款___元,拖延3填以上甲方有權另進班組,以保住工期按時完成。
六、安全、質量罰款細則
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款___元;
(2)乘坐提升架上落,每人次罰款___元
(3)宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款___元,并沒收用電器具;
(4)廚房、沖涼房或施工中用水,用電完后不關,每人次罰款___元;
(5)施工中浪費材料,按原價___倍罰款;
(6)高層拋掉物罰款___元,造成嚴重后果全部由乙方負責;
(7)違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題,似情節輕重處以罰款不等,如多次出現質量問題,停工整頓,嚴重者甲方有權清退乙方出場,工程款按___%結算。
(8)工傷、工故乙方承擔___%。
七、其他事項
1、本工地內打架每人次罰款___元,嚴重者送公安機關處理,一切法律經濟責任自負,本工地員工在工地外發生一切事情與本工地無關。
2、借領工具、損壞或原價賠償,違規操作損壞機械者,維修費用或造成其它損失由乙方負責。
八、合同留存
本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規定執行,本合同雙方簽字后生效,工程竣工時結算余款后自動失效,本合同一式兩份均具同等法律效力。
發包方(甲方)簽字:_____________
承包方(乙方)簽字:_____________
_______年_____月_____日_______年_____月_____日
關于施工的合同2
甲方:
乙方:
經甲乙雙方反復協商在平等自愿互利互惠的前提下特訂立協議如下:
一,承包方式:包工包料。
二,承包價格:按建筑面積530元/平方計算,實做實收。
三,承包內容:
1;A工程:樁基在1。5—2米內,水泥螺紋鋼筋,由乙方承擔,正負零以上為磚混結構,一樓高4。8米為框架結構,按1。5倍計算,二樓/三樓磚混結構高3米,加一屋面尖子3米按0。5計算。
施工所用水泥為三峽正宗500號水泥,所用鋼筋為國標,大梁用Φ25螺紋鋼,牛腿Φ22螺紋鋼,結構按甲方提供的圖紙方案為準,如出現質量問題由乙方負全部責任。
2。裝飾工程:內外墻混合砂漿收光,室內石灰標白樓內地面水泥收光,正宗水、電材料安裝進戶。正面瓷磚不低于20元/平方,窗戶價格在120元/平方,超出部份由甲方承擔。
四,責任劃分:
1。雙方責任:乙方負責現場施工,安全生產及施工人員管理,周圍關系由甲方處理,城管方面關系由甲乙雙方共同負責,協調所產生的費用由甲方負責。
2。安全責任:安全施工方面由乙方負責,如有安全事故,所發生的費用全部由乙方承擔,甲方概不負責。
五,計算方式:
樓梯面積按1。5倍計算,但要減去樓層面積,F澆部份按1。3倍計算,但要減去樓層面積。其余部分實做實收。
六,甲方對乙方天蓋要求如下:
1。檁子不少于8—10根,按50公分/檁。
2。紅瓦用安陸優質紅瓦。
3。樓房左右飛檐15—20公分,房尖按3米3分半的水往下分。
七:付款方式:
樓房下樁基付款四萬元,甲方先期所進材料計價后,由乙方驗收,寫下工程預付款收條,自樁基完工后即可充抵工程結算款。一樓二樓蓋板共付款四萬元,三樓蓋板上梁付款三萬元,下余部分樓房完工付整棟樓房造價的90%,剩余的.10%為質量保證金,在20xx年底一次付清。
八:本合同一式兩份,雙方各執一份,本合同未盡事宜由雙方協商解決。
本合同自簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
關于施工的合同3
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙雙方經過友好協商,就乙方承包甲方________________________工程(總長度____________公里)施工事宜達成一致,簽訂本合同。
一、乙方承包該工程的全部施工工作,即實行“包工不包料”,甲方自備材料,乙方只負責施工。
二、承包費用:____________元/m。
三、支付方式:施工隊進場預付______元,5天后再付______元,經驗收合格后付______元,剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
四、工期:乙方應在約定的`工期內完成全部施工任務。
五、其他約定:
1、乙方自行準備工具、聘請人員,自行負責施工安全,嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質量,如在施工過程中發現質量不合格行為,造成返工,因此造成的材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負責,與甲方無任何關系。
2、乙方不得浪費、挪用甲方的材料,否則按______元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;
3、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務,每延期一天按照______元/天予以處罰。
4、水電由甲方負責、
5、保修期內乙方應該及時負責為甲方免費維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
關于施工的合同4
甲方(發包方):
地址:
企業營業執照號碼: 聯系電話:
乙方(承包方):
地址:
企業營業執照號碼: 聯系電話:
按照《中華人民共和國合同法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3工程項目及承包范圍:具體詳見《工程預算書》。
1.4工程內容:具體詳見《工程預算書》。
1.5承包方式:具體詳見《工程預算書》。
1.6施工日期:自 年 月 日始,至 年 月 日止,工期共 天。
1.7工程總額:人民幣 元整(小寫: 元)。
第二條 工程款付款方式的約定
2.1于簽署本合同當日,甲方向乙方一次性支付工程總造價的30%比例支付備料款,乙方于收妥該備料款并在商定開工日3個自然日內,備料(工程特殊用料或變更部分物料除外)及施工機械,并在甲方協助下辦理完畢進場施工手續;隔墻結束油漆工進場前甲方向乙方按工程總造價的30%比例支付工程款;油漆工結束后甲方向乙方按工程總造價的30%比例支付工程款;另10%比例裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內,由甲方一次性向乙方支付完畢。
2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之后2個自然日內一次性支付給乙方。2.3工程施工期間,如甲方特殊要求,須乙方比合同工期提前竣工時,應征得乙方同意;乙方提前竣工,甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用(費用額度根據工程具體情況由甲乙、雙方另行協商)。
2.4施工過程中,如甲方未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程總造價0.3%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止;付款時間延誤7個自然日以上的.,乙方有權單方面終止履行該合同,甲乙雙方辦理工程結算手續;已收工程款項,無論工程是否完結,乙方不予退還;乙方已施工工程,甲方未支付工程款的,須按實際工程量支付乙方工程款,乙方因此而造成的損失應有甲方承擔。
2.5工程竣工辦理移交手續后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
2.6非甲方原因延誤工期,導致工程不能按約定進度進行時,甲方應付的工程款項,可根據實際情況經甲乙雙方協商一致后,延期支付。
2.7甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人,否則,由此產生的一切后果由甲方自行承擔。
第三條 工期約定
3.1施工過程中,甲方要求修改個別設計方案的,須在該工程項目未正式施工前通知乙方施工管理人員和/或設計師,乙方設計師須在接到通知3天內進行修改,并通知甲方確認,因此而造成的工期延誤,工期順延;
3.2施工項目中由甲方提供的裝飾材料,乙方須提前填列《甲方準備材料通知單》交付甲方,以便甲方及時備料;甲方接到該通知單后,須按通知單要求準備材料;如因甲方準備材料不及時或不準確,延誤工期,工期順延;如因乙方不及時通知甲方準備材料或通知內容錯誤,導致甲方不能及時和/或準備材料不準確而延誤工期,工期不順延。3.3施工過程中,因甲方未按該合同約定之付款方式付款且延誤至7個自然日以上的,乙方有權停止施工,直至甲方付清款項,乙方繼續施工,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.4施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.5因甲方原因,增加工程量和/或工程項目更改時,工期順延。
3.6因乙方安排組織施工不當導致的工期延誤,工期不順延。
3.7工程竣工后,甲方提出整改要求的,由此造成的工期延誤,工期順延。
3.8因甲方所屬物業管理部門原因導致的工期延誤,工期順延。
3.9因停水、停電、臺風等客觀原因導致的工期延誤,工期順延。
3.10因消防工程、中央空調工程原因導致的工期延誤,工期順延。
3.11以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤,甲乙雙方互不支付工期延誤費;工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按照工程總造價0.3%的標準向甲方支付延誤費。
關于施工的合同5
甲方: 乙方: 依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則,雙方就不銹鋼玻璃門工程事項協商一致,訂立本合同。
一、 工程情況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包范圍、承包方式及材質要求
1、 承包范圍:
2、 承包形式:包工、包料(主要材料和配件由甲方指定)
3、 材料要求:地簧、鎖具、拉手、鋼化玻璃、不銹鋼材料以甲方簽字認可的型號及樣品為準。
二、 合同價款及單價
1、 采取固定價包干的方式乙方承包,合同價:300元㎡,據實結算。
三、 合同工期: 按甲方要求________年____月____日至________年____月____日前完成。
四、 工程質量標準:
按國家和行業標準規范進行驗收,工程質量達到合格。
五、 付款方式
乙方將 所有不銹鋼玻璃門安 裝完成后付已完工程量80%工程款,將所有不銹鋼玻璃門安裝完成后付已完工程量80%工程款,經甲方和質檢部門驗收合格后付總工程款90%,余款10%作為質保金質保期滿后一次性付清。
六、 工程保修期:
自竣工驗收合格之日起保修期________年。
七、 甲方責任:
1、 甲方負責現場的質量、安全的監督與管理。
2、 甲方負責現場的協調工作。
3、 甲方負責協調與其它施工單位的配合關系,協助處理施 工過程中出現的問題,協助乙方解決在現場堆放材料的場地,協助水電的搭接(水電費由乙方自理)。
4、 甲方提供預埋管道等。
八、 乙方責任:
1、 乙方負責組織人力、材料及機械設備施工。
2、 乙方負責施工過程中的財產及人身安全,進場作業須佩 戴安全帽、安全帶、材料堆放安全有序,真正做到“安全生產、文明施工”,保質、保量、保安全、按時完成工程任務。在施工過程中若出現任何安全事故,均由乙方負責。
3、 施工過程中,乙方必須服從甲方、監理的監督及管理。
4、 工程竣工后負責現場清理。
5、 乙方負責所安裝產品的成品保護。
6、 若發生質量問題,乙方需在24小時內趕到現場進行維修。
九、違約責任
1、 若因為乙方原因造成工程質量不合格,甲方有權責令 其返工,造成一切損失有乙方承擔;若兩次出現同類質量問題,甲方有權單方面解除合同。
2、 乙方不能保質、按期完成施工任務(不可抗拒的`因素除 外),每逾期一天罰款1000.00元。
3、 甲方未按約定支付工程款,乙方可順延工期。
十、其他要求
1、 整體工程竣工驗收前一個星期,乙方向甲方提供全套竣工 驗收所需的備案檢測資料。
2、 乙方所購材料經甲方、監理、建設單位工程部等部門認可后方可使用,乙方負責收集全套合格證及材料檢驗報告,產品質量達到國家規范要求。
3、 施工過程中余其他施工方密切配合,服從甲方施工人員的管理,現場水電不準亂搭亂接,嚴格執行施工規范,水電費由乙方自理。
4、 在施工過程中,甲方或監理發現乙方野蠻施工(亂敲亂打),每發現一處,由乙方向甲方支付維修費50.00元
十一、本合同一式貳份,甲乙雙方各執兩份,合同自簽訂之日起生效,工程竣工、工程款付清后自動失效。
甲方:(公章) 聯系方式:____日 期: 乙方:(公章) 聯系方式:期:日
關于施工的合同6
甲方:乙方:____裝飾公司甲方委托乙方____套房裝飾裝修工程,經雙方友好協商,現簽訂以下合同條款:
一、工程項目及內容:鋪貼地板、油墻、做柜、線路新裝等工程,詳細內容見乙方提供的,經甲方認可的施工說明及工程預算書。
二、承包方式:包工包料。
三、工程造價(____元)為人民幣________
四、工程款項結算方法:乙方進場5天內,甲方應先預付給乙方50%工程款即(人民幣____元),工程完工驗收后,一個月之內付清余款(即人民幣____元整)。
五、乙方必須按質按量按時和遵守國家有關規定進行施工,如屬乙方因材料質量或不按圖紙施工,而造成施工項目不合格的,乙方要自行返工,返工所使用的.一切材料費、人工費由乙方自行解決。如在施工期間,甲方提出更改正在進行或已完工的工程項目,更改所使用的一切材料費、人工費均由甲方承擔。
六、甲方如在施工期間提出增加施工項目或更改使用材料的,必須經甲方負責人或技術員簽字認可。
七、交付使用日期:總施工期為____天,即由________年____月____日至________年____月____日。如逾期乙方每日按總造價的千分之五賠款給甲方。如甲方因某種原因令乙方不能進行正常施工的所誤日期順延。
八、其它約定事項:
九、本合同連同乙方提供給甲方認可的施工說明和工程預算書,具同等法律效力。
十、本合同一式貳份,甲方壹份,乙方壹份,各執為據。
十一、本合同自雙方簽字后即發生法律效力。
甲方:乙方:____裝飾公司代表:____________代表
關于施工的合同7
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2.裝飾施工地點:_________區___________路____弄(村)____號___樓____室。
3.住房結構:____________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥_________元,大寫(人民幣):______________________________
其中:材料費:________________________________,人工費:_____________________
管理費:________________________________,設計費:_____________________
垃圾清運費:____________________________,稅金(3.41%):____________
其他費用:___________________________
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自_________年_______月______日開工,至________年_____月____日竣工,工期________天。
二、關于材料供應的約定:
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
2.本工程由_________方設計,施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6.工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認,事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗,若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定:
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1.工程款付款方式列下表:
2.工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3.工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
付款時間付款百分比金額
對預算設計認可簽訂合同之日1000元,第二次付款時扣除
合同簽訂后開工后二到五天65%元
施工過程中工期進度過半30%元
竣工驗收當天5%元
增加工程項目簽訂項目變更表100%元
注:裝飾工程有形市場另有規定的,亦可按市場規定辦理。
六、其它事項
1.甲方工作:
1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。
2.乙方工作:
1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。
2)指派______________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。七、違約責任:
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1.因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向--市仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1.合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款__________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十一、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):乙方(簽章):
委托代理人:
住址:委托代理人:
電話:地址:
郵編:電話:
簽訂日期:年月日
發包人(甲方):×××公司
承包方(乙方):×××裝飾公司
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:×××
1.2工程地點:*****
1.3承包范圍:經雙方確認預算的工程內容及合同附件
1.4承包方式:包工、包料大包干
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工
1.6工程質量:
1.7合同價款(人民幣大寫):××萬元
第二條 甲方工作
2.1開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明3份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的'各種申請、批件等手續。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委托 監理公司進行工程監理,監理公司任命 為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線,古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
3.2指派×××為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,則工期順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),則工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第 種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括 內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2本合同生效后,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分4次進行 劃撥合同價款 % 金額(元)
合同簽訂后 合同價付30% ××××元
第二次 工程進度至30%付合同價款50% ××××元
第三次 工程進度至80%付合同價款的10% ××××元
第四次 工程完工后10天內付合同價款5% ××××元
余下5%合同價款作為本工程的質保金 ××××元
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在七天內,結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表二),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工作安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法律、規范。
8.3由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就××豪庭房屋維修事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:××豪庭房屋維修工程。
2、工程地點:XX市XX區××路×××號。
3、工程范圍:本工程涵蓋××豪庭部分住宅樓屋面、外墻體漏雨及室內墻面、棚面發霉維修等工程,具體內容見附件:甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單。
4、合同工期:開工日200×年×月×日,竣工日200×年×月××日,該工期包括法定節假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工,經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。
二、工程服務形式
包工、包料、包工期、包質量。
三、結算方式
甲、乙雙方及監理人員就需要維修部位及工程量,進行技術聯系單形式會簽,工程量以甲、乙雙方及監理人員簽字確認后的技術聯系單內容為基準,甲、乙雙方依據XX市20xx定額進行結算,確定工程總造價。
甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結算書和甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單,作為合同附件附后。
四、工程總價
暫定為人民幣××萬元(最終以甲、乙雙方確認的結算值為準)。
五、工程質量監督與檢查驗收
乙方在施工中要嚴格按照國家、行業標準和企業規范及本合同約定進行施工,并隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應及時進行整改,維修工程結束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業主共同對工程進行驗收,驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時,對于甲方或業主確認的尚未修復的工程質量問題,由乙方負責按甲方的要求繼續維修,并承擔逾期責任。
六、工程款支付
1、工程款支付方式為支票。
2、合同簽訂且乙方正式開工后三日內,甲方支付乙方暫定工程總造價30%的工程款。
3、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內乙方須向甲方提交結算報告,雙方按本合同約定標準進行結算,結算值經甲方確認后,甲方向乙方支付至結算值的60%。
4、乙方維修過的部位經過一個雨季過后,未發現滲漏、發霉現象,甲方于200×年×月××日前向乙方支付至結算值的95%。
5、剩余5%工程款留作保修金,保修期滿后十日內如無質量問題甲方將保修金余額無息返還給乙方。
6、甲方每次付款的同時,乙方應向甲方出具同等金額的工程款發票,否則,甲方有權拒絕支付工程款。
七、保修
1、自乙方維修工程完工后,乙方須對全部工程承擔保修責任,保修期為5年,自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。
2、工程保修金為工程款的5%,保修期滿后十日內,甲方將保修金的剩余部分無息返還。
3、保修期內,如維修工程出現質量問題,乙方應保證接到甲方通知后2小時內派人進行檢查及維修,并應在甲方確定的合理期限內修復完畢,如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現問題的,甲方有權另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。
4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作,維修后的工程如果再出現發霉、滲漏問題,乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢,并承擔由于再次出現發霉、滲漏問題而引發的一切影響和經濟賠償的后果。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償等。
5、在保修期內,乙方應定期對施工工程進行巡訪,做好回訪記錄,并對存在隱患的質量問題,予以及時解決。乙方現預留保修負責人的書面通信地址和電話,以便通知乙方進行維修。
乙方保修負責人姓名:××× 聯系電話:×××
通訊地址:×××××××× 郵政編碼:×××
八、違約責任
1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的,每逾期一日,均應當向甲方承擔暫定工程總造價5‰的違約金,任何一項逾期達七日或累計出現三次以上(含三次)遲延履行的,甲方有權解除合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。
2、乙方未經甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的,甲方有權解除合同,乙方并應當無條件于兩日內退場,雙方于乙方退場后結算。
3、乙方違反本合同其他任何一項義務,經甲方通知其限期改正,期滿后仍未改正的,甲方有權解除本合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。
4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范及環保要求引起的工程質量問題,或與合同約定不符的,無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期,均自甲方或業主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。
5、未經甲方書面同意,乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人,否則,甲方有權解除合同。
6、乙方維修過的部位所出現的工程質量問題在未解決前,甲方有權拒絕支付任何款項。
7、凡因乙方原因導致本合同解除的,乙方應承擔合同暫定價款10%的違約賠償金,如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金),乙方還應賠償甲方所受到的損失。
關于施工的合同8
為實施好縣________年度大中型水庫庫區基金項目,解決、人飲問題,現將該項目發包給乙方實施。為保證工程能按期、保質、保量完成建設任務,經雙方協商同意,特簽訂合同如下:
一、工程名稱:
________年度大中型水庫庫區基金項目。
二、建設內容和規模
1. 內容:、人飲工程。
2. 規模:按設計圖紙和預算。
三、工程造價
工程總造價總投資約合計人民幣叁拾肆萬元(3
4.00萬元),工程造價按實際驗收工程量審計結算為準。
四、承包方式:
工程采取由乙方包工、包料、包質量。
五、工程日期:
開工時間為________年____月____日,竣工時間為________年____月____日,工期為 天。
六、甲乙雙方責任
甲方:按時提供施工設計圖紙,施工期間,甲方不定期派監理員到實地進行技術指導和質量監督。
乙方:按照《施工合同》及甲方提供的施工設計圖紙進行施工,嚴格把好質量關,在施工期間要接受甲方質量檢查和監督,凡工程質量不合格造成返工所發生的一切費用由乙方承擔。
七、搞好安全生產:乙方在施工中應注意安全,乙方人員在施工中出現的'意外事故均與甲方無關,由乙方自行負責。
八、工程付款方式:工程竣工后,經甲方組織相關部門進行驗收合格后,付80%工程款。經審計部門出工程結算審計報告后,再付15%.提留5%作為工程質量保證金。如________年后工程無質量問題,保證金如數退還。
九、本合同經雙方法人親自簽蓋章即生效,至工程竣工驗收,并保證金退還清楚后自行終止。
十、本合同一式四份,甲方兩份,乙方一份,財政局一份。
甲 方:縣水庫移民工作管理局
法人代表:
項目負責人:
乙 方:
法人代表:
項目負責人:
簽訂日期:________年____月____日
關于施工的合同9
發包方:
承包方:
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規,甲方將x鎮上古城至x村農村公路建設項目施工發包給乙方,由乙方負責承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,明確雙方的權利義務關系,經協商訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:x鎮上古城至x村農村公路建設項目
1、路基長5公里,路面寬3.5米,總計整修面積17500平方米,中標價3萬元。
2、路面長5公里,路面沙化寬3.5米,厚15厘米,總計沙化面積17500平方米,中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道,涵洞深3.5米,中標價2萬元。
工程內容:路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。
二、工程承包范圍
承包范圍:施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式:合同價款金額合計(大寫)壹拾陸萬元 (人民幣)¥:x萬元。
工程價款按工程進度分期分批支付,工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金,工程竣工無質量缺陷后付給乙方。
四、雙方的權利義務:
1、由甲方提供圖紙,乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規范的要求施工,乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂合同之日起3日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權,甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收,驗收合格后,方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意,乙方不得更換項目經理,否則,甲方有權終止合同。
5、乙方不得將工程項目轉包,未經甲方同意不得分包。否則一經查實,甲方有權終止合同,同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中,確保施工安全。若出現工傷等安全事故,由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的,由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任:
1、乙方必須按時竣工,否則,每超期一天,按1000元/天支付違約金。
2、若乙方中途終止合同,則其前期施工的投入,甲方不予賠償,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格,需要返工、修復的,則乙方無條件返工、修復,直到達到要求的.標準,其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止合同,給乙方造成損失的,由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準,需要返工、修復,而乙方不予返工、修復的,則甲方有權終止合同,解除承包關系,乙方的投入損失自負,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、合同工期:
開工日期:x年9月25日
竣工日期:x年11月25日
合同工期總日歷天數60天。
七、質量標準
工程質量標準:合格。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:x年4月18日
合同訂立地點:天祝縣x鎮
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發包人: (公章)
承包人: (公章)
關于施工的合同10
甲方:xxxxxxxxxx
乙方:
甲、乙雙方經協商,就甲方xxxxxxxxxx施工事宜,達成如下一致:
一、乙方為甲方的建筑工程進行施工,僅含————————————————。
二、工程概況:
1、工程名稱:xxxxxxx
2、工程地點:xxxxxxx
3、工程施工范圍:——————————和———————————————。
三、工程價格: ———— 元/平方米,———————部分 ———————— 元/平方米————————— 面積按實際測量為主等等 ,自乙方進入施工現場、具備開工條件后開工并連續施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付時間、方式:
工程完成前付清工程款的—————%,尾款——————年———月————日內結清。
六、乙方按照國家現行施工及驗收規范進行施工,負責保證工程質量,并按合同約定時間開工,按正常工期完成施工。
七、甲方負責辦理——————————或提供些—————————。如因甲方原因造成乙方不能按時開工,由此產生的損失由甲方承擔。
八、工程施工期間,甲方所有———————————————提供給乙方使用,但因乙方操作不當導致的損壞由乙方自行負責并———————。
九、未盡事宜,雙方經協商后以書面形式確定。
十、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
十一、本合同一式兩份,雙方各執一份。
—————————
發包方,甲方:蒲江縣鶴山鎮單溝村
承包方,乙方:成都市蒲江縣第三建筑有限責任公司
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程管理條例》等國家相關的`法律法規;雙方本著誠實信用,公平合理,互惠互利的原則,簽訂泥漿碾壓、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工協議。(注:1。所有工程管理費用和稅收一并在內;2。所有路基清理照實計算,挖掘機150元/小時,費用由甲方負責)。甲方經公開招標同現場中標單位乙方共同達成如下協議:
第一條 工程概況
1。碎石路面:用不大于2—5公分的碎泥漿碾壓,共4處,長約3。2公里,寬2。6—3米,厚一律為碾壓合格的8公分,每平方米12。5元。
2。毛石混泥土路面:約350米,寬3—3。5米,厚18—20公分(按附件要求施工),毛石直徑不大于16公分(必須有2公分以上的護層),混泥土標號c25,水泥要求大廠325#。路面按標準切割灌瀝青,前期的養護由乙方鋪草、灑水;后期的養護由甲方負責;毛石混泥土每立方282元,以上均以雙方驗收合格后的實際收方清單結算。
第二條 承包方式及雙方工作職責
1。采用固定單價法雙包,即包工、包料;
2。甲方派代表對工程所使用的材料、質量、進度進行全程監督,并協助乙方對施工現場的水、電使用所涉及的農戶進行協調工作。如發生的費用由乙方自行承擔。
3。乙方嚴格按照合同的規定,采用甲方認可的合格材料進場施工,接受甲方代表的監督,并做好安全包圍和垃圾清運工作,否則造成的原材料返工及人工工資等費用均由乙方自行承擔。
第三條 安全施工及工程日期
1。乙方在施工期間嚴格按照建筑安裝工程安全技術和工人安全操作規程及其他安全方面的施工操作規程等,以及相關法律、法規進行文明安全施工。并在施工現場及兩頭設立安全警示標志,對車輛及行人的安全負責。
2。由于乙方違反以上條款,違反安全施工和操作規程及相關法律法規而造成的一切安全事故,由乙方承擔一切經濟賠償和法律責任。
3。按照村級公共服務和社會管理相關規定,自簽訂合同之日起至XX年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社會因素而造成工期延誤,其完工期限順延。
關于施工的合同11
工程名稱:
發 包 人:
承 包 人:簽定日期:
工程施工合同 ( 正 本)龍運大廈維修改造項目(第五標段) 黑龍江省龍運大廈有限責任公司 哈爾濱世紀千華建筑裝飾工程有限公司 20xx 年 8 月 21 日 黑龍江省工商行政管理局 黑龍江省住房和城鄉建設廳
第一部分 協議書
發包人(全稱): 黑龍江省龍運大廈有限責任公司
承包人(全稱):哈爾濱世紀千華建筑裝飾工程有限公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、規章、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱: 龍運大廈維修改造項目
工程地點: 哈市宣化街200號
工程內容: 龍運大廈八至十二層維修改造,面積4390平方米
投資計劃或工程立項批準文號: 黑發改交通備案[20xx]77號 資金來源: 建設單位自籌
二、工程承包范圍
承包范圍: 以最終確定的施工圖為準
三、合同工期:
開工日期:20xx年 11 月18 日
竣工日期: 20xx 年 1月 17 日
合同工期總日歷天數 61 天。
四、質量標準
工程質量標準:合格
五、合同價款
金額(大寫): (暫定)伍佰零捌萬零捌佰玖拾叁元貳角玖分 (人民幣)
。ぃ 5,080,893.29元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件及優先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第2.1款的規定一
致。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同!秾S脳l款》中沒有具體約定的事項,均按《通用條款》執行。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
合同訂立地點:哈爾濱市
本合同雙方約定簽字蓋章 后生效,并報建設行政主管部門備案。
發包人: 承包人:
住 所: 住 所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:
電 話:
傳 真:
開戶銀行:
帳 號:
郵政編碼:
電子郵箱:
建設行政主管部門備案意見:
經辦人
委托代理人: 電 話: 傳 真: 開戶銀行: 帳 號: 郵政編碼: 電子郵箱: 備案機關(章)年 月 日
第二部分 通用條款
(略)
第三部分 專用條款
一、總則
2、合同文件及解釋順序
2. 1(10)組成合同的其他文件: 執行通用條款2.1
3、語言文字和適用法律、標準及規范
3. 2適用法律和法規
需要明示的`法律、法規、規章及有關文件:《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國招投標法》《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》《建筑工程施工質量驗收統一標準》《建筑工程安全生產管理條例》及項目所在地現行法律、法規、條例、規范等規定。
3. 3適用標準、規范
約定適用的標準、規范的名稱: 設計文件、合同執行期內的現行《建筑裝飾工程施工及驗收規發包人提供標準、規范、技術要求的時間: 無
4、圖紙
4. 1發包人向承包人提供圖紙日期和套數:開工前三天內,四套圖紙 范》JGJ73-91、 《建設工程強制標準》(裝飾部分)(JGJ33-20xx)、 《黑龍江省地方標準》-DB23
發包人對圖紙的保密要求:執行通用條款.4.2
5、通訊聯絡
5. 2 各方通訊地址、收件人及其他送達方式:
。1)各方通訊地址和收件人: 發 包 人
通訊地址: 哈 市 南 崗 區 宣 化 街 200 號收 件 人: 黑 龍 江 省 龍 運 大 廈 有 限 責 任 公 司 郵 編: 150001 承 包 人
通訊地址: 黑 龍 江 省 大 慶 市 讓 區 西 楊 路 7 號 收 件 人: 通州建總集團有限公司 郵 編: 163000 監理單位
通訊地址:哈爾濱市香坊區和興路26號 收 件 人:曲忠斌
郵 編:造價咨詢單位
通訊地址:無
收 件 人:郵 編:
。2)視為送達的其他方式:書面送達,其他方式不予受理
6、工程分包
6. 1(3)指定分包工程: 無
7、文物和地下障礙物
7. 2發包人指出的地下障礙物: 無
12、財產
12. 1 關于施工機械的約定:由承包方自備
二、合同主體
關于施工的合同12
發包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程
二、工程地點:麻城宋埠
三、承包方式:包工、包機械、包安全
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數10天
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價x安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用.
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的.責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
二、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方:乙方:
代表:代表:
年_____月_____日年_____月_____日
關于施工的合同13
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容和承包范圍:地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路總長暫定為200米。
4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采購,但材料質量必須符合有關規定,并具備產品合格證書等。
5、合同造價:暫定為人民幣
6、工期:合同簽訂并生效后天內完成。工期每延遲一天,乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金,甲方可在本工程造價中直接扣除。
7、合同履約保證金本工程不設置履約保證金。
8、結算辦法
8.1 按以下原則結算:
8.1.1 按浙江省市政工程預算定額(20xx版)結算,具體單價及費率詳見附后清單。
8.1.2 根據附后清單約定的價格及現場簽證的工程量按實結算。
8.2 土方開挖費用按挖機臺班及短駁運輸費用單獨計取,單獨土方短駁運輸(運距1000米內)按40元/車(5噸車)計,此單價均已包括管理費稅金等所有費用。
8.3 挖土機采用200型挖機,挖土機費用按230元/小時單價包干,此單價已包括管理費、利潤、稅金等所有費用。
9、工程質量
9.1 道路工程質量按《水泥混凝土路面施工及驗收規范(GBJ97-87)》和《市政道路工程質量檢驗評定標準(CJJ1-90)》執行,要求保證達到合格等級。并達到以下要求:
9.1.1 混凝土層
混凝土采用設計規定的商品混凝土。
厚度誤差:±10%厚度。
平整度誤差:小于10mm。
寬度:不小于設計規定。
9.1.2 塘渣基層
塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應符合設計要求,路基開挖應至老土,當局部為淤泥土時,應保證回填厚度應經甲方確認。
路基應有良好的排水系統;
路基應碾壓密實、均勻堅實、穩定,壓實度和平整度應符合設計要求;
必須用不小于15噸的壓路機碾壓檢驗,其輪跡不得大于5mm。
不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現象。
道路中線標高允許誤差±20mm。
平整度允許偏差:20mm。
寬度允許偏差:100mm。
9.2 材料要求
9.2.1 中標單位必須對所采購的`材料質量全面負責,應提供產品合格證書、質保書、試驗報告。招標單位對材料質量有疑問時,有權要求復驗,復驗合格其相關費用由招標方建設單位支付,復驗不合格其經濟損失及復驗費用由中標單位承擔。
9.2.2 道路基層塘渣要求采用清塘渣。
9.3 乙方必須精心組織施工,如未按設計要求和規范規定進行施工而造成返工重做的,由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔,甲方將給予一定的經濟處罰。
9.4 由于乙方偷工減料等施工原因引起工程質量問題,由此造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。
9.5 乙方必須做好本工程的成品保護工作,否則,因此對其他施工單位造成損失的,所有經濟損失均由乙方承擔。
9.6 路基及道路基層必須碾壓密實,否則,由此造成的道路缺陷修復責任由乙方承擔。
10、安全生產和文明施工:
10.1 乙方必須認真執行國家、省、市及東洲街道有關施工安全生產條例和有關規定,
施工期間必須認真做好安全管理工作,杜絕重大事故發生。
10.2 施工期間,發生安全事故和其它事故所造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。同時根據事故情節輕重,甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。 10.3乙方應做好森林防火及環境保護工作,如由于乙方原因造成森林火災及環境破壞,所產生的一切責任及后果均由乙方承擔。
10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。
11、資料管理和竣工結算的有關規定:
11.1乙方必須按照市政工程規定要求,整理本工程的各項技術資料。
11.2本工程的所有資料必須用A4紙,并用電腦打印。
11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內,乙方向甲方提供完整的工程技術資料二套,其中一套必須是原件。
11.4自竣工驗收合格之日算起30天內,乙方向甲方提供本工程完整的結算書(包括工程量計算書)和結算資料一式三份。
12、付款辦法:
12.1竣工驗收合格結算審核完畢后一個月內,除留設結算造價的質量保修金外,其余款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款后三個工作日內,向甲方出具正式的稅務發票。
12.2質量保修金按以下規定支付:
a) 竣工驗收合格之日算起一年后的14天內,甲方向乙方支付全部質量保修金; b) 質量保修金不計利息。
12.3水電費用乙方自理。
13、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的按下列第(二)種方式解決:
。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
13、本工程的質量保修期為一年,自竣工驗收合格之日算起,保修期內發生質量事故,乙方接到甲方維修通知后,五天內完成維修工作。否則,甲方有權另請其他施工隊伍維修,所有維修款均由乙方承擔,甲方可直接從質量保修金中予以扣除。
14、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發生的阻撓施工行為的。
15、合同未盡事宜,由雙方另行協商確定。
15、本合同一式捌份,甲乙雙方各執四份,經雙方單位蓋章、代表簽字后生效。 (以下無正文)
關于施工的合同14
甲方:
乙方:
(以下簡稱“甲方” )和 (以下簡稱“乙方” )依照《中 華人民共和國合同法》、 《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、 自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程合作項目協商一致,訂立本合同。
一、合同名稱、地點 工程名稱:
工程地點:
二、施工范圍 范圍:
三、合同工期 開工日期:
竣工日期:
年 年 月 月 日; 日; 天。(包括法定節假日) 四、合同價款 金額(大寫):
。ぃ
元 (人民幣) 合同工期總日歷天數 在合同履行中發生需要增加合同價款的情況,經甲方確認后按實際發生的設備、線材 及工費相應增加。
四、合同付款方式 (1) 預付款:
在簽訂合同之日后 2 日內, 甲方支付乙方合同預算金額的 %作為預付, 合同簽訂后 15 日內乙方設備運抵現場。
(2)乙方設備到場一周內,經甲方驗收合格,甲方向乙方支付合同預算金額的 %。 (3)中繼款:在工程開始后兩周,經乙方提出,甲方對乙方工程進度驗收認可后,在 7 日內,甲方支付乙方合同預算金額的 %。
(4)驗收合格付款:設備安裝完畢,經甲方驗收合格以后,由甲、乙雙方合作進行實 際工程量的結算,并出具工程結算書。在結算書經雙方簽署后,支付至結算總價的 %。
五、甲方責任 甲方按合同約定的內容和時間完成以下工作:
。1)甲方提供施工場地、環境和施工所需的水、電等必要條件。
(2)甲方提供乙方必要的施工資料、環境,并配合乙方解決施工過程中遇到的問題, 不影響乙方施工的進行。
。3)按照合同規定,及時向乙方支付設備款項以及施工款項。
(4)工程結束后,甲方應根據乙方的申請及時進行工程驗收工作。
。5)甲方應對涉及本工程的各類圖紙、資料、文檔等文件嚴格保密,未經乙方允許, 不得透露給第三方。
。6)在設備安裝調試驗收結束后,設備安全管理、保護、使用由甲方負責。
。7)甲方應做的其他工作,雙方另行約定。
六、乙方責任 按合同約定的內容和時間完成以下工作:
(1)保證工程質量,確保工程按合同約定的工期完成。
。2)編制工程的預算,施工進度計劃。
。3)工程經竣工驗收(包括中間交工驗收)達到合格標準后,由甲方在驗收報告上簽 字,作為乙方交工的證明文件。驗收不合格時,由乙方進行返工或修理,并負擔全部返修費 用。
。4)按照協議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。
因乙方原因不能按照協 議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,乙方承擔違約責任。
(5)乙方應對涉及本工程的各類圖紙、資料、文檔等文件嚴格保密,未經甲方允許, 不得透露給第三方。
。6)乙方應做的其他工作,雙方另行約定。
七、工程進度變更 8.1 暫停施工 甲方認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后 48 小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工。乙方實施甲方作出的處理意 見后,可以書面形式提出復工要求,甲方應當在 24 小時內給予答復。甲方未能在規定時間 內提出處理意見,或收到乙方復工要求后 24 小時內未予答復,乙方可自行復工。因甲方原 因造成停工的,由甲方承擔所發生的追加合同價款,賠償乙方由此造成的損失,相應順延工 期;因乙方原因造成停工的,由乙方承擔發生的費用,工期不予順延。
8.2 工期延誤 因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
。1)設計變更和工程量增加。
(2)一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 8 小時。
。3)不可抗力。
(4)雙方約定或同意工期順延的其他情況。
乙方在 8.2 款情況發生后 3 天內,就延誤的工期以書面形式向甲方提出報告。甲方在 收到報告后 2 天內予以確認,逾期不予確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。
八、竣工驗收 9.1 甲方收到竣工驗收報告后 2 天內組織有關單位驗收, 并在驗收后 1 天內給予認把或 提出修改意見。乙方按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。
9.2 工程竣工驗收通過,乙方送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按甲方要 求修改后通過竣工驗收的,實際竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
九、售后服務及保修 10.1 在工程驗收后,乙方負責對其提供的設備實施保修及售后服務,設備的免費維修 期為一年。一年后,乙方定期負責設備的維護保養,以保證設備正常運行,且只收取施工費 和設備成本費。
10.2 在本合同規定的保修期外, 若甲方需要乙方提供維護維修指導, 雙方可另行商定。
10.3 甲方對售后服務有其他合理要求,需與乙方另行商定,經乙方認可后可作為合同 條款。
十一、不可抗力 11.1 不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲方乙方責任造成的爆 炸、火災,以及風雨、雪、洪、震等自然災害。 11.2 不可抗力事件發生后, 乙方應立即通知甲方, 在力所能及的條件下迅速采取措施, 盡力減少損失,甲方應協助乙方采取措施。不可抗力事件結束后 48 小時內乙方向甲方通報 受害情況和損失情況,及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生,乙方應每隔 7 天向甲方報告一次受害情況。不可抗力事件結束后 14 天內,乙方向甲方提交清理和修復費 用的正式報告及有關資料。
11.3 因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔:
(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地 用于施工的材料和待安裝的設備的損害,由甲方承擔; (2)甲方乙方人員傷亡由其所在單位負責,并承擔相應費用; (3)乙方機械設備損壞及停工損失,由乙方承擔; (4)停工期間,乙方應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用 由其所在單位負責承擔; (5)延誤的工期相應順延。
十二、組成合同的文件 組成本合同的文件包括:
1、本合同文本; 2、設備清單(詳見合同附件); 雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分,與本合同同樣 具有法律效力。
十三、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量 保修責任。
十四、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款 項。
十五、爭議處理 15.1 甲方乙方在履行合同時發生爭議,可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人 不愿和解、 調解或者和解、 調解不成的, 雙方可以在專用條款內約定以下一種方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協議,向XX市仲裁委員會申請仲裁;第二種解決方式:向 有管轄權的人民法院起訴。
15.2 發生爭議后,除非出現下列情況的,雙方都應繼續履行合同,保持施工連續,保 護好已完工程: (1)單方違約導致合同確已無法履行,雙方協議停止施工。
。2)調解要求停止施工,且為雙方接受。
(3)仲裁機構要求停止施工。
。4)法院要求停止施工。
十六、合同生效 合同訂立時間:_ 年_ 月 日 合同訂立地點:_ _ 備注:
本合同由合同雙方簽字蓋章后生效。本合同正本共兩份,具有同等效力,由甲方乙方 分別保存一份。 甲方(簽字蓋章): 乙方(簽字蓋章): 年 月 日 年 月 日
樁基礎工程施工安全協議書 發包單位:xx公司 承包單位:xx建筑基礎工程有限公司 (以下簡稱為甲方) (以下簡稱為乙方) 甲方將眾人科技信息安全創新產業園新建研發用房項目樁基礎工程 委托乙方施工,為了明確雙方的安全生產責任,確保施工安全,雙方在簽 訂建筑工程合同的同時,簽訂本協議,雙方必須嚴格執行。
一、工程概述:
1、工程名稱:眾人科技信息安全創新產業園新建研發用房 2、工程地址: 二、工程項目期限:
自 2014 年 7 月 5 日起開工至 2014 年 8 月 11 日止完工。
三、協議內容:
。ㄒ唬 、甲方安全責任 1、甲方應要求乙方制定樁基礎施工安全措施,在開始施工前報甲方備 案。
2、甲方有協助乙方搞好安全生產、文明施工、防火管理以及督促檢查 的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定,對乙 方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書,直 至清退出場。
3、甲方指派 張楊紅 同志負責與乙方聯系安全生產方面的工作。
4、乙方在施工中發生的甲方電網、設備、安全事故,甲方有責任負責 調查、統計上報。并有權要求乙方提供事故調查書面結論及處理意見。
5、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的. 事故由甲方承擔責任。
6、發生以下情況停工整頓,因停工造成的違約責任由乙方承擔:
(1)人身傷亡事故; (2)發生施工機械、生產主要設備嚴重損壞事故; (3)發生火災事故; (4)發生違章作業、冒險作業不聽勸告的; (5)施工現場臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的。
(二) 、乙方安全責任 1、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、 有效。
2、乙方必須認真貫徹國家和上級勞動保護、企業安全生產主管部門頒 發的有關安全生產、消防工作的方針、政策,嚴格執行有關安全生產以及 勞動保護法規、條例、規定。
3、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全,勞務用工法律法規及規 章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定,為施工人員進 行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。
4、施工現場發生的有關安全費用(包括:成品樁的保護、安全措施等) 全部由乙方負責。
5、開工前乙方要對施工人員進行施工安全技術交底,并應有書面記錄 (包括簽字) 。 6、施工期間,乙方應設有專職安監人員, (少于30人者設兼職) 。乙方 指派張克華作為安全工作聯系人。
7、乙方一切施工活動,必須編制安全施工措施,施工前對全體施工人 員進行全面的安全技術交底,并在整個施工過程正確、完整地執行,無措 施或未交底嚴禁布置施工。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效 的上崗資格證書。
8、乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和 質量必須滿足施工需要,并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定,乙方對 因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。
9、 乙方應在需要設置安全臨時圍欄或警告標志的地方設置圍欄或警告 標志,禁止無關人員進入作業現場。
10、乙方施工過程中需使用電、水源,應事先與甲方取得聯系,不得 私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。
11、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清,確保安全文明施工。
12、乙方必須接受甲方的監督、檢查,對甲方提出的安全整改意見必 須及時整改。
。ㄈ 、施工安全處罰 乙方在施工過程中發生違章行為、人身死亡事故、電網和設備事故等 安全事故,按要求進行處罰。
。ㄋ模┻`約責任 1、由于甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財 產損失,由責任方承擔相應責任,并賠償對方或第三方因此造成的全部損 失。
2、合同履行中,發現乙方提供的有關資質材料無效,特種人員無證上 崗,甲方有權解除合同,并由乙方承擔由此造成的一切損失。
3、乙方未設置安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工人 員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、 工器具及安全防護用品不滿足施工需要, 甲方有權要求乙方立即停工整改, 由此引起的后果及損失由乙方承擔。
。ㄎ澹 、本協議執行過程中,如發生爭議,由雙方協商、調解解決;若 經協商、調解不能解決爭議的,任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。
。┘滓译p方必須嚴格執行本協議,本協議的法律效力獨立于主合 同。
。ㄆ撸┍緟f議經雙方代表簽字后蓋章即生效:協議作為合同正本的附 件一式四份,甲、乙方各執二份。 甲方:
法定代表人:
委托代理人:
聯系電話:
簽訂時間:
年 月 日 乙方:
法定代表人:
委托代理人:
聯系電話:
合同編號:_________
甲方:_________
地址:_________
電話:_________
聯系人:_________
傳真:_________
郵編:_________
乙方:_________
地址:_________
電話:_________
聯系人:_________
傳真:_________
郵編:_________
甲乙雙方為_________(地點名稱)弱電綜合布線系統簽訂合同如下:
一、工程概況
1、工程名稱:_________(地點名稱)弱電綜合布線系統
2、工程地址:_________
3、工程概況:金屬橋架安裝、信息點管路安裝、信息點布線及安裝;機房光纜布線信息點布線及安裝;協助安裝防雷、消防系統產品。
二、甲乙雙方的責任和義務
1、甲方負責協調處理工地現場有關問題,保證現場正常施工的必要條件。
2、乙方應按合同規定的時間施工、完工,在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作:
1)完成_________(地點名稱)弱電綜合布線系統(工程量為:約400米金屬橋架安裝;約_________米的管路鋪設;約_________個信息點布線安裝;約_________個機房信息點布線安裝;約_________條室內光纜布線;及協助安裝防雷系統產品、消防系統產品)
2)提交信息點平面標識圖、配線架標識表、線纜標簽、及相關對應文檔資料。
3、乙方保證統一著裝(工作服)在現場施工及項目班組長每天到場。
4、乙方保證該項目工程開通正常運行一年的維護工作。
5、甲方應及時將工程材料運到現場,并存放在安全的倉庫。
三、工程進度安排
1、在甲乙雙方協商下,計劃在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方無法提供施工條件,甲乙雙方另行協商。
四、工程驗收時間
工程完工后一月內,甲方應組織驗收。無正當理由在一月內不組織驗收視為工程合格。
五、合同預算金額
本合同預算總金額為:(人民幣)_________元整(000.00)
六、結算方式
工程量進行到50%時甲方向乙方支付合同總額_________%的預付款。工程驗收合格后一周內付_________%;余款_________%一年內付清。
乙方向甲方開據《_________省_________市建筑安裝專用發票》。
七、人力不可抗拒事故
如因戰爭、火災、水災、臺風、地震和其它人力不可抗力事故導致工期延誤,則工期順延,責任不在乙方。但乙方應立即通知甲方,并有采取一切必要措施從速完成施工。
八、違約責任
甲方不按本合同第六條的規定支付工程款,應承擔每天千分之五的違約金。
乙方中途舍棄工程安裝,合同金額不予支付處理;乙方不遵守《保密約定》應承擔合同金額的百分之五十的扣款。
九、解決爭議的方式
本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商未成,交乙方所在地人民法院管轄。
十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章即生效。
2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。
3、本合同執行過程中,簽訂的補充協議屬合同的組成部分。
4、若有未盡事宜,雙方友好協商解決。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________
地址:_________ 地址:_________
開戶行:_________ 開戶行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
簽約時間:_________年___月___日 簽約地點:_________
關于施工的合同15
發包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
承包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
風險提示:發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立合同。
一、工程概況
1、項目名稱:
2、工程地點:
二、工程承包方式
承包方式:
三、工程工期
風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
合同工期總日歷天數:
四、工程造價
本合同采用單價包干價方式:
1、平基土方挖、填、運____元/m3,(小區范圍內)
2、石方爆破及挖運____元/m3(小區范圍內,包爆破材料)
3、擋土墻砌筑____元/m3(包工包料,含勾縫)
4、永久性圍墻砌筑____元/m(包工包料,含600mm寬,500m深的漿砌毛石基礎,基礎超深部份按____元/m3計算)。以上單價均含稅。
風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的`,按照發包人違約的約定辦理。
五、材料提供
1、甲方供應材料:甲方不供應材料。
2、乙方供應材料:全部材料由乙方采購,采購材料按規定提供產品合格證及相關質量證明文件。
六、雙方權利義務
1、甲方工作
1.1、對工程質量、進度、安全進行監督;
1.2、對工程中各個工序的驗收工作;
1.3、向乙方提供施工圖及相關的技術資料和技術指導;
1.4、確定水準點與坐標控制點;
2、乙方工作
2.1、服從甲方的管理;
2.2、向甲方提供所有材料的質量證明資料;
2.3、遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。在施工過程中發生安全事故所造成的一切責任和費用由乙方承擔;
2.4、認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方根據合同發出的指令施工;
2.5、做好發各個工序驗收的配合工作,為檢查驗收提供便利條件。
2.6、做好文明施工工作,保證施工場地清潔,承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
七、質量標準
工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
八、工程款結算方式
工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程進度款,剩余20%待工程竣工驗收合格后一月內支付。
九、工程的驗收
由于乙方原因造成質量事故,返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收申請。甲方自接到驗收申請5日內組織相關部門進行聯合驗收。經驗收合格后,辦理移交手續。
風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
十、維修責任
本工程保修期為竣工后一年,在保修期內出現質量問題時,甲方應第一時間通知乙方,若乙方24小時內未進行維修,甲方可自行處理,所產生的一切費用均由乙方承擔。
風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
十一、違約責任
1、乙方不得出現違法分包及轉包行為,否則,乙方應向甲方支付本合同價款10%的違約金。
2、因乙方原因,本合同無法繼續履行時,甲方有權終止合同,乙方承擔由此給甲方造成的全部經濟損失。
十二、爭議的解決
與本合同有關的一切爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成,任何一方均應向合同簽訂地人民法院起訴。
十三、其他
1、本合同正本____份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存____份。
2、雙方根據有關法律、行政法規規定,結合工程實際,經協商一致后,可對本合同內容具體化、補充或修改,其效力同本合同。
發包人:(公章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
承包人:(公章)
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
【施工的合同】相關文章:
施工合同施工合同04-21
施工施工合同04-20
施工合同小型施工合同10-01
施工施工合同15篇04-21
建筑施工承包施工合同04-03
施工的合同02-07
經典施工合同03-02
施工合同05-15
簡易施工合同04-11
弱電施工合同04-12