關于施工合同合集15篇
隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,合同的類型越來越多,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,下面是小編為大家整理的關于施工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
關于施工合同1
發包人(全稱):
承包人(全稱):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
田園清水灣小區1、2號樓工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:-----小區 。
2.工程地點:長治市----------。
3.工程立項批準文號: 。
4.資金 自籌 。
5.工程內容: 商住樓建安工程 。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:
商住樓圖紙內土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。
二、合同工期
計劃開工日期: 年 月 日。
計劃竣工日期: 年 月 日。
工期總日歷天數: 天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合 合格 標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:
人民幣(大寫) (¥ 元);
2.合同價格形式: 根據通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。
五、項目經理
承包人項目經理: 。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的`協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在發包人項目所在地辦公室簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設工程招標投標管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數
本合同一式 6份,均具有同等法律效力,發包人執 4份,承包人執2份。
發包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
施工合同范本二
發包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點:___________
工程內容:___________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總日歷天數___天。
四、質量標準
工程質量標準:_________
五、合同價款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規范及有關技術文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:____年__月__日
合同訂立地點:___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
關于施工合同2
甲方:
乙方:
經甲乙雙方反復協商在平等自愿互利互惠的前提下特訂立協議如下:
一, 承包方式:包工包料。
二, 承包價格:按建筑面積530元平方計算,實做實收。
三, 承包內容:
1.基礎工程:樁基在
1.5-2米內,水泥螺紋鋼筋,由乙方承擔,正負零以上為磚混結構,一樓高
4.8米為框架結構,按
1.5倍計算,二樓三樓磚混結構高3米,加一屋面尖子3米按0.5計算。
施工所用水泥為三峽正宗500號水泥,所用鋼筋為國標,大梁用 25螺紋鋼,牛腿 22螺紋鋼,結構按甲方提供的.圖紙方案為準,如出現質量問題由乙方負全部責任。
2.裝飾工程:內外墻混合砂漿收光,室內石灰標白樓內地面水泥收光,正宗水、電材料安裝進戶。正面瓷磚不低于20元平方,窗戶價格在120元平方,超出部份由甲方承擔。
四,責任劃分:
1.雙方責任:乙方負責現場施工,安全生產及施工人員管理,周圍關系由甲方處理,城管方面關系由甲乙雙方共同負責,協調所產生的費用由甲方負責。
2.安全責任:安全施工方面由乙方負責,如有安全事故,所發生的費用全部由乙方承擔,甲方概不負責。
五,計算方式:
樓梯面積按
1.5倍計算,但要減去樓層面積。現澆部份按
1.3倍計算,但要減去樓層面積。其余部分實做實收。
六,甲方對乙方天蓋要求如下:
1. 檁子不少于8-10根,按50公分檁。
2. 紅瓦用安陸優質紅瓦。
3. 樓房左右飛檐15-20公分,房尖按3米3分半的水往下分。
七:付款方式:
樓房下樁基付款四萬元,甲方先期所進材料計價后,由乙方驗收,寫下工程預付款收條,自樁基完工后即可充抵工程結算款。一樓二樓蓋板共付款四萬元,三樓蓋板上梁付款三萬元,下余部分樓房完工付整棟樓房造價的90%,剩余的10%為質量保證金,在________年底一次付清。
八:本合同一式兩份,雙方各執一份,本合同未盡事宜由雙方協商解決。
本合同自簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
關于施工合同3
甲方:乙方:依據《中華人民共和國建筑法》以及其它相關法律法規,甲乙雙方就乙方承接甲方發包的源街居家養老服務示范中心建設工程鋁合金門窗安裝工程施工的有關事宜協商一致,同意按下列條款簽訂本合同,甲乙雙方共同遵守。
一、工程名稱:逢源街居家養老服務示范中心建設工程
二、工程地址:____市____區人民政府逢源街辦事處
三、承包方式:包工、包制作、包安裝、包砂漿填縫、包安全文明施工,包竣工驗收的承包方式。乙方負責協調與鋁合金門窗監督和相關部門的39;所有工作,使本工程按照甲方規定工期通過有關部門的驗收交付使用。
四、工程范圍與內容包括施工圖內所有鋁合金門窗、塑鋼門、折疊門,鋼化玻璃間墻的安裝工程。
五、工期:從________年____月____日至________年____月____日。乙方在甲方規定的時間內完成施工任務,保證以工程進度同步,不影響其它工種作業。
六、工程質量:按照國家現行規范施工,并達到鋁合金門窗驗收標準合格等級。
七、合同價款:本合同價款計價單位:人民幣。鋁合金門窗按照每平方米220元(XX),塑鋼門按照每平方米200元。鋼化玻璃間墻按照每平方米250元(其總面積按照圖紙預決算),屬總價包干。該總價已包括制作設備、人工、機械、施工安裝(含玻璃)潔凈、保險及風險等多項措施費、利潤等多項費用。
八、工程款支付
1、按照工程安裝完成支付總工程款20%,工程竣工初步驗收合格后支付至總工程款的80%,工程竣工全部驗收合格后15天內支付完余下的全部工程款。
2、乙方開收據收本工程進度款。
九、材料供應本合同工程所用鋁合金材料由甲方采購供應。
十、雙方責任甲方責任:
1、提供施工圖紙一份,保證施工工作面的.提供,施工現場及時解決交叉作業的協調事宜,配備現場指揮、技術人員。
2、委派相關人員負責各項工程的技術、中間驗收、階段款的結算與審核工作。乙方責任:
1、必須嚴格按照施工圖及現行規范施工,服從甲方合理化建議,遵守工地的有關規章制度,保證工程質量和安全生產,嚴禁違章作業,嚴禁浪費材料,如因乙方原因造成不必要的損耗,產生的材料費、運輸費、采購人工費等一切費用由乙方負全責。
2、自備鋁合金施工過程中的一切施工器具,費用均已包含在綜合人工單價中。
3、乙方在簽訂承包相關工作量范圍內,不得轉包他人,如未能按照甲方要求進度完成,甲方有權增派人員參與施工,其工資單價根據趕工方要求,每工不少于200元,在乙方階段款中扣除。
4、乙方在施工過程中無能力承擔相關工作量或甲方不信任及發現轉包工程時,甲方有權勒令乙方退場且追回已支付的本工程款。完成工程能達到工程質量驗收標準,按照合同單價的已完成工作量的80%進行支付。甲方認為不能達到質量要求的包工部分,不予結算,并在甲方通知合理日期內無條件撤離工地,以此發生的費用和責任由乙方負責。
5、乙方有責任、有義務與其他兄弟班組之間的密切配合,文明施工。
6、工人在施工期間,由于自身原因和個人不安全行為,發生的相關事故或意外,乙方全權負責。
7、進場所有人員需要提供身份證及上崗平安卡。
8、遵紀守法,執行公司、工地有關規章制度,服從甲方管理。
9、在生活區內必須服從工地生活區管理制度,生活區衛生定期清理。嚴禁乙方工人在工地內或生活區域打架、鬧事,如有發生,當事雙方處以500至5000元罰款,情節嚴重者報公安機關處理。
10、嚴禁乙方工人在施工場地及生活區域私拉電線、插座,禁止用電爐、不關水龍頭,一次罰款200元,發生事故時,追究經濟和法律責任。 1
1、嚴禁工人在生活區進行的其他違法行為,嚴禁使用未滿18歲的童工。 1
2、杜絕一切偷竊行為,一旦發現工人有偷竊行為,不論量多量少,對當事人班組處以5000元以上罰款,情節嚴重者報公安機關處理,一切后果由該班組負責。
十一、其它:
(1)本合同未盡事宜,雙方另行協商;
(2)本合同的注解、附件、補充協議是本合同的組成部分,與本合同效力同等。
(3)本合同一式三份,甲方兩份乙方一份,經雙方代表人簽字后生效。
甲方代表:____日期:
乙方代表:____日期
關于施工合同4
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
一、概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。
2.裝飾施工地點:_________區___________路____弄(村)____號___樓____室。
3.住房結構:____________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥_________元,大寫(人民幣):______________________________
其中:材料費:________________________________,人工費:_____________________
管理費:________________________________,設計費:_____________________
垃圾清運費:____________________________,稅金(3.41%):____________
其他費用:___________________________
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7.工期:自_________年_______月______日開工,至________年_____月____日竣工,工期________天。
二、關于材料供應的約定:
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
2.本工程由_________方設計,施工方案。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6.工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認,事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗,若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定:
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1.工程款付款方式列下表:
2.工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3.工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4.雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
付款時間付款百分比金額
對預算設計認可簽訂合同之日1000元,第二次付款時扣除
合同簽訂后開工后二到五天65%元
施工過程中工期進度過半30%元
竣工驗收當天5%元
增加工程項目簽訂項目變更表100%元
注:裝飾工程有形市場另有規定的,亦可按市場規定辦理。
六、其它事項
1.甲方工作:
1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。
2.乙方工作:
1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。
2)指派______________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。七、違約責任:
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的.________%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。
3.甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1.因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向--市仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除:
1.合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款__________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
十一、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):乙方(簽章):
委托代理人:
住址:委托代理人:
電話:地址:
郵編:電話:
簽訂日期:年月日
發包人(甲方):×××公司
承包方(乙方):×××裝飾公司
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:×××
1.2工程地點:*****
1.3承包范圍:經雙方確認預算的工程內容及合同附件
1.4承包方式:包工、包料大包干
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工
1.6工程質量:
1.7合同價款(人民幣大寫):××萬元
第二條 甲方工作
2.1開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明3份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3委托 監理公司進行工程監理,監理公司任命 為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線,古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。
3.2指派×××為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,則工期順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),則工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第 種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括 內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2本合同生效后,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分4次進行 劃撥合同價款 % 金額(元)
合同簽訂后 合同價付30% ××××元
第二次 工程進度至30%付合同價款50% ××××元
第三次 工程進度至80%付合同價款的10% ××××元
第四次 工程完工后10天內付合同價款5% ××××元
余下5%合同價款作為本工程的質保金 ××××元
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在七天內,結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表二),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工作安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法律、規范。
8.3由于甲方確認的圖紙或做法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就××豪庭房屋維修事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:××豪庭房屋維修工程。
2、工程地點:XX市XX區××路×××號。
3、工程范圍:本工程涵蓋××豪庭部分住宅樓屋面、外墻體漏雨及室內墻面、棚面發霉維修等工程,具體內容見附件:甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單。
4、合同工期:開工日200×年×月×日,竣工日200×年×月××日,該工期包括法定節假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工,經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。
二、工程服務形式
包工、包料、包工期、包質量。
三、結算方式
甲、乙雙方及監理人員就需要維修部位及工程量,進行技術聯系單形式會簽,工程量以甲、乙雙方及監理人員簽字確認后的技術聯系單內容為基準,甲、乙雙方依據XX市20xx定額進行結算,確定工程總造價。
甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結算書和甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單,作為合同附件附后。
四、工程總價
暫定為人民幣××萬元(最終以甲、乙雙方確認的結算值為準)。
五、工程質量監督與檢查驗收
乙方在施工中要嚴格按照國家、行業標準和企業規范及本合同約定進行施工,并隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應及時進行整改,維修工程結束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業主共同對工程進行驗收,驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時,對于甲方或業主確認的尚未修復的工程質量問題,由乙方負責按甲方的要求繼續維修,并承擔逾期責任。
六、工程款支付
1、工程款支付方式為支票。
2、合同簽訂且乙方正式開工后三日內,甲方支付乙方暫定工程總造價30%的工程款。
3、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內乙方須向甲方提交結算報告,雙方按本合同約定標準進行結算,結算值經甲方確認后,甲方向乙方支付至結算值的60%。
4、乙方維修過的部位經過一個雨季過后,未發現滲漏、發霉現象,甲方于200×年×月××日前向乙方支付至結算值的95%。
5、剩余5%工程款留作保修金,保修期滿后十日內如無質量問題甲方將保修金余額無息返還給乙方。
6、甲方每次付款的同時,乙方應向甲方出具同等金額的工程款發票,否則,甲方有權拒絕支付工程款。
七、保修
1、自乙方維修工程完工后,乙方須對全部工程承擔保修責任,保修期為5年,自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。
2、工程保修金為工程款的5%,保修期滿后十日內,甲方將保修金的剩余部分無息返還。
3、保修期內,如維修工程出現質量問題,乙方應保證接到甲方通知后2小時內派人進行檢查及維修,并應在甲方確定的合理期限內修復完畢,如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現問題的,甲方有權另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。
4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作,維修后的工程如果再出現發霉、滲漏問題,乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢,并承擔由于再次出現發霉、滲漏問題而引發的一切影響和經濟賠償的后果。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償等。
5、在保修期內,乙方應定期對施工工程進行巡訪,做好回訪記錄,并對存在隱患的質量問題,予以及時解決。乙方現預留保修負責人的書面通信地址和電話,以便通知乙方進行維修。
乙方保修負責人姓名:××× 聯系電話:×××
通訊地址:×××××××× 郵政編碼:×××
八、違約責任
1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的,每逾期一日,均應當向甲方承擔暫定工程總造價5‰的違約金,任何一項逾期達七日或累計出現三次以上(含三次)遲延履行的,甲方有權解除合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。
2、乙方未經甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的,甲方有權解除合同,乙方并應當無條件于兩日內退場,雙方于乙方退場后結算。
3、乙方違反本合同其他任何一項義務,經甲方通知其限期改正,期滿后仍未改正的,甲方有權解除本合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。
4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范及環保要求引起的工程質量問題,或與合同約定不符的,無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期,均自甲方或業主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。
5、未經甲方書面同意,乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人,否則,甲方有權解除合同。
6、乙方維修過的部位所出現的工程質量問題在未解決前,甲方有權拒絕支付任何款項。
7、凡因乙方原因導致本合同解除的,乙方應承擔合同暫定價款10%的違約賠償金,如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金),乙方還應賠償甲方所受到的損失。
關于施工合同5
發包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程
二、工程地點:麻城宋埠
三、承包方式:包工、包機械、包安全
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數10天
第三條工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的`核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價x安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用.
第四條甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
二、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方:乙方:
代表:代表:
年_____月_____日年_____月_____日
關于施工合同6
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及通信工程建設的有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱:;
2、工程地點:;
3、工程范圍和內容:。
第二條 甲方權利和義務
1、組織工程建設項目的技術交底,向乙方明確施工任務;
2、提供必要的施工條件;
3、負責主材的供應,詳見發包人供應材料、設備一覽表;
4、指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查;
5、在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收;
6、按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條 乙方權利和義務
1、必須具有經國家有關部門批準的通信行業施工資質,并XXXXX公司XX分公司核準的施工入圍資格,并向甲方提供企業(或公司)施工資質證書、企業基本情況等相關資料;
2、應編制《工程施工概、預算》,經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據;
3、乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人;
4、非經甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5、精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
6、合理組織施工,編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃,并在施工前送甲方備案;
7、嚴格按設計文件及《GB/T50312-20xx》、《本地網通信線路工程驗收規范YD5051-97》等規范要求施工;
8、做好施工材料的檢驗、清點和保管,乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購,并提供產品合格證明,對材料設備的質量負責,采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用,采購的材料設備與設計或標準要求不符時,應重新采購符合要求的產品,并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任;
9、服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督,工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則,甲方有權要求乙方返工,并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;
10、線路工程的施工,乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內,乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11、施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故,事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔,并不得因此影響工程進度。
第四條 工程期限
本工程開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
第五條 竣工驗收
1、工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按XX網建
[200X]XX號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。
2、甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收,驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。
3、驗收合格后,雙方簽署竣工驗收通過的文件,并將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的,由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。
第六條 質量保證
1、保修期限:工程竣工驗收通過后十二個月;
2、保修責任:乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任,由于乙方施工原因造成的質量問題,乙方負責無償修復。
第七條 工程考核
1、乙方采購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好,一經發現,乙方自行承擔整改所需的工料費,同時向甲方支付工程最終結算價款 %的'違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的,取消乙方入圍施工資格。
2、除甲方原因及不可抗力外,工期延誤的責任由乙方承擔,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款 %的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
3、不服從甲方指揮,拒絕或延誤電話機及數據終端安裝,乙方向甲方支付工程最終結算價款 %的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除,并同時取消乙方入圍施工資格。
4、未按期按XX網建[200X]X號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款X%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
第八條 工程價款的結算與支付
1、本工程采用包工部分包料方式,根據乙方編制的施工預算,合同價暫定為。
2、工程竣工后,由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告,經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計,審計費的支付按XX省物價局X價服[20xx]XXX號文件執行。
3、工程最終結算款的確定:工程最終結算款由以下兩部分組成:
(1)審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調整,按審計的價款確定;
(2)審計審定價款中的建筑安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分),乙方同意按XX計建[200X]X號文的規定調整相關費率后下浮 %。
4、乙方向甲方開具建安和材料統一發票后,甲方先行支付工程最終結算價款的X%(甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金),待十二個月保修期滿后,若無工程質量遺留問題,甲方付清剩余工程價款。
第九條 合同解除
1、雙方協商同意可解除本合同。
2、未經甲方同意,乙方將承包工程的任何部分分包給他人的,甲方有權解除本合同。
3、乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉包給他人的,甲方有權解除本合同。
4、有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5、一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的,應以書面形式向對方發出解除合同的通知,通知到達對方時合同解除,合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作,并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條 爭議解決方式
在履行合同時發生爭議,雙方協商解決,或向有管轄權的人民法院起訴。
第十一條 其他
1、乙方確認其完全了解本合同中所述XXX公司的相關文件內容;
2、本協議未盡事項,雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等效力;
3、本協議一式六份,甲乙雙方各執三份,協議經雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
簽約日期: 年 月 日
乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:
簽約日期: 年 月 日
通信建設工程施工合同范本/格式/樣本/樣式/
協議
作者:
正文:
通信建設工程施工合同
通信建設工程施工合同
合同編號:____________
發包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
根據《中華人民共和國合同法》及通信工程建設的有關法律、法規的規定,結合本工程的具體情況,經雙方協商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程名稱:______________________________
2.工程地點:______________________________
3.工程范圍和內容:________________________
第二條 甲方權利和義務
1.組織工程建設項目的技術交底,向乙方明確施工任務;
2.提供必要的施工條件;
3.負責主材的供應,詳見發包人供應材料、設備一覽表;
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查;
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收;
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條 乙方權利和義務
1.必須具有經國家有關部門批準的通信行業施工資質,并經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格,并向甲方提供企業(或公司)施工資質證書、企業基本情況等相關資料;
2.應編制《工程施工概、預算》,經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據;
3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人,也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人;
4.非經甲方同意,乙方不得將承包工程的任何部分分包;
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工;
6.合理組織施工,編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃,并在施工前送甲方備案;
7.嚴格按設計文件及《GB/T50312-20xx》、《本地網通信線路工程驗收規范YD5051-97》等規范要求施工;
8.做好施工材料的檢驗、清點和保管,乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購,并提供產品合格證明,對材料設備的質量負責,采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用,采購的材料設備與設計或標準要求不符時,應重新采購符合要求的產品,并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任;
9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督,工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后,乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則,甲方有權要求乙方返工,并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任;
10.線路工程的施工,乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內,乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故,事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔,并不得因此影響工程進度。
第四條 工程期限
本工程開工日期__________年__________月__________日,竣工日期__________年__________月__________日。
第五條 竣工驗收
1.工程竣工后,乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按鐵通網建
[20xx]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收,驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。
3.驗收合格后,雙方簽署竣工驗收通過的文件,并將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的,由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。
第六條 質量保證
1.保修期限:工程竣工驗收通過后十二個月;
2.保修責任:乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任,由于乙方施工原因造成的質量問題,乙方負責無償修復。
第七條 工程考核
1.乙方采購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好,一經發現,乙方自行承擔整
改所需的工料費,同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的,取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外,工期延誤的責任由乙方承擔,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
3.不服從甲方指揮,拒絕或延誤電話機及數據終端安裝,乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除,并同時取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網建[20xx]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的,每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金,甲方有權在工程款結算時予以扣除。
第八條 工程價款的結算與支付
1.本工程采用包工部分包料方式,根據乙方編制的施工預算,合同價暫定為__________。
2.工程竣工后,由乙方按照郵電部(1995)626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告,經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計,審計費的支付按浙江省物價局浙價服[20xx]262號文件執行。
3.工程最終結算款的確定:工程最終結算款由以下兩部分組成,(1)審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調整,按審計的價款確定;(2)審計審定價款中的建筑安裝工程費部分(扣除材料費以外的部分),乙方同意按浙鐵通計建[20xx]303號文的規定調整相關費率后下浮__________ %。
4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票后,甲方先行支付工程最終結算價款的90%(甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金),待十二個月保修期滿后,若無工程質量遺留問題,甲方付清剩余工程價款。
第九條 合同解除
1.雙方協商同意可解除本合同。
2.未經甲方同意,乙方將承包工程的任何部分分包給他人的,甲方有權解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉包給他人的,甲方有權解除本合同。
4. 有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同:
(1)因不可抗力致使合同無法履行;
(2)因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5. 一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的,應以書面形式向對方發出解除合同的通知,通知到達對方時合同解除,合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作,并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條 爭議解決方式
在履行合同時發生爭議,雙方協商解決,或向有管轄權的人民法院起訴。
第十一條 其他
1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容;
2.本協議未盡事項,雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等效力;
3.本協議一式六份,甲乙雙方各執三份,協議經雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
開戶銀行:________________
帳號:____________________
電話:____________________
郵政編碼:________________
乙方(蓋章)______________
地址:____________________
法定代表人:______________
委托代理人:______________
開戶銀行:________________
帳號:____________________
電話:____________________
郵政編碼:________________
簽約日期:________________
簽約地點:________________
通信建設工程施工合同
關于施工合同7
建設單位(以下簡稱甲方):
施工單位(以下簡稱乙方):
婺源縣香田小區新增施工便橋工程,根據《中華人民共和國經濟合同法》,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
第一條 工程項目
(一)工程地點:香田小區
(二)工程內容:貝雷架鋼便橋
(三)承包方式:包工包料
第二條 工程造價為人民幣: 19.91萬元整
第三條 合同工期
1.雙方商定總工期30天。
開工日期:20xx年06月 20 日,竣工日期:20xx年 07 月 20 日
2.如遇下列情況,經甲方代表簽證后,工期可以順延。
①因遇人力不可抗拒的自然災害(臺風、火災、地震)等造成的停工。
②因設計圖紙修改,增加了工程量,而受影響時。
③因停水、停電等情況達六小時以上時。
④甲方因財力不足或不按合同規定預付工程備料款和工程進度款,而受影響時。
⑤甲方不能按合同規定在開工前五天,交出施工場地和接通施工水源、電源時。
第四條 工程質量標準和保修期
(一) 工程質量標準按國家現行施工規范驗收
(二) 工程保修按建設有關規定執行,保修自竣工驗收簽字之日起計算,
(三) 屬乙方施工范圍的工程項目,因施工質量問題造成損壞的,乙方應給予免費修補。
第五條 材料設備供應
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。
(二) 材料設備附有出廠合格證明,材料設備有異議進行檢驗。
第六條 付款方式
完工后一個月內一次性付清。
第七條 責任范圍
(一)甲方責任:
1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時組織工程竣工驗收工作;
3、按本合同規定的.期限辦理竣工驗收并支付乙方工程款。
(二)乙方責任:
1、按施工安全規范保證施工質量,精心施工、按時完工、交付使用,凡施工期發生的施工質量、安全事故由乙方負責。
① 承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場違法亂紀,一旦發生問題,后果自負。
② 乙方現場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規定,無條件服從場地內保安的管理,妥善處理好相鄰單位的關系,否則一切后果自負。
③ 乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。
2、負責做好材料、設備的采購,保管工作:
3、負責及時清理建筑垃圾,工程施工結束后,負責清理完畢場內建筑垃圾。
第八條 其它事項
(一)合同簽訂后,甲方要求增加或變更工程項目,必須遵守下列原則:
1、經雙方充分協商,發出設計變更通知單
2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后,甲方須分別簽字蓋章認可;
3、增加或變更內容所需材料必須落實;
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負;
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任,并賠償乙方停工的誤工損失;
(四)合同未盡事項,經雙方研究另立補充件,與本合同同具法律效力。合同執行中若發生爭議,應通過友好協商解決。協商無效,可提交有關仲裁機構裁決。
(五)合同經雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。
第九條 本合同一式 叁份,均具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于施工合同8
甲方:
乙方:
乙方自愿承攬甲方 工程打樁施工。為了明確甲乙雙方職責,經雙方友好磋商,特訂以下條款,供甲乙雙方共同遵守。
一、工程名稱:
二、工程地址:
三、承包內容及方式:
水泥攪拌樁;包人工費機械費材料費及資料費、水泥送檢試塊費、人機保險費、樁機進退場費等一切相關費用。
四、工程工期: 日歷天,自 年 月 日起至 年 月 日止。
五、工程質量:合格
六、結算方式:
依據甲方提供圖紙設計的樁位數量(暫定 根)×每根樁長度(米)×單價每米元結算,另上浮7%作為管理費及稅金。合同簽訂后結算方式與單價不變,工程量按實計算。
七、付款方式:
工程完成并辦清結算七天內付至結算總價款的80%,余20%待樁位經質檢部門檢測合格后付10%;土建主體工程施工完成后付10%。
八、雙方職責
㈠、甲方工作職責
1、 甲方提供樁基施工圖紙一份和地質勘察資料一份。
2、 甲方提供施工場地坐標點、標高等數據。
3、 甲方負責水電費。
4、 甲方負責靜荷載試驗費用。
5、 配合乙方做好施工過程中的有關工作。
㈡、乙方工作職責
1、 開工前熟悉圖紙、編制施工方案及工藝流程,測量放樣放樁位等。
2、 開工前應對工程樁編號。編制打樁施工方案及順序,做好施工記錄,工程施工竣工后應提供5份完整的`符合歸檔要求的技術資料。
3、 乙方應配有施工技術負責人和施工員各1人。以保證打樁準確性、垂直、位移均在規范允許范圍,確保樁基質量一次性驗收合格。
4、 乙方應自帶符合標準的配電箱及施工用電電纜線。
5、 乙方加強對施工作業人員安全教育,采取必要的安全措施,防止意外事故發生。對施工機械和施工人員應投意外保險。如樁基施工過程中發生一切安全事故,其責任及經濟損失均由乙方自行負責。
6、 由于樁基數量多,乙方應提供2-4臺有效樁機進場進行施工,才能滿足施工工期要求。如乙方原因造成施工工期延誤,甲方有權對乙方處予300元/天罰款。
7、 乙方精心組織按設計圖紙施工,確保本工程一次性驗收合格。如因乙方施工引起樁位偏差或樁徑、長度未達到設計要求等原因而導致基礎加固或其他措施所發生的一切經濟責任均由乙方負責,還要承擔給甲方造成損失的經濟賠償;如因土質原因承載力達不到設計要求由甲方自行負責。
8、 若雙方發生爭議,乙方不得以任何理由干擾影響工程的進度、質量,否則視為違約并承擔由此引起的一切后果及賠償責任。
九、未盡事宜,雙方協商解決。
十、本工程合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
年月日年月日
關于施工合同9
甲方:乙方:
依據中華人民共和國民法典、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規,遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包范圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求:采用外厚“”防水卷材
4、全部包工包料,單價為元平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、合同價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法:
1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準,并在主體施工單位施工完回填土方后,____日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填后____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后,承包人應及時配合,完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金,在保修期滿后的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后,方可進入下道工序的施工。
十一、安全施工文明施工安全生產,文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯系保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其余由承包人承擔。
十二、工程變更施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協議。
十三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除合同,工程款不予支付。
十四、不可抗力雙方關于不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的`損失分別由各自承擔自身的損失。
十五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。
十六、關于意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后,承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。
十七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后,由發包人組織驗收。
十八、違約責任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。
4、合同一經簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照合同所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工后,乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收并有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。
十九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方XX、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止合同,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留合同的權利和義務。
二十、其他事項:
1、在執行合同中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式貳份,經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:
簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年_______月_______日
關于施工合同10
發包方(以下簡稱甲方):內蒙古商都縣蒼狼新能源有限公司 承包方(以下簡稱乙方):
根據我國《合同法》及其他法律法規的相關規定,甲乙雙方經平等自愿協商,就乙方承包甲方廠房地面硬化建設工程事宜達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:商都縣蒼狼新能源有限公司院內廠房地面硬化和修路建設施工工程。
2、工程地址:商都縣長盛工業園區蒼狼新能源有限公司。
3、工程范圍及標準:, 30cm厚河卵石墊層,25cm厚成品混凝土標號C25。廠房是C25。
4、承包方式:乙方包工包料施工,甲方負責水電。
5、工程期限:本工程自期 天。
二、驗收標準
本工程竣工后,由乙方匯總施工材料,由甲乙雙方會同相關管理部門進行驗收,驗收標準為符合國家相關標準,符合本合同要求。
三、合同價款及工人工資預付款
1、本合同工程單價為人民幣寫:)單價為稅后價。
2、工程付款方式為每貳萬平米驗收合格后結算97%。
3 本合同簽訂之日內,甲方收取乙方工人工資預付款人民幣(共計),乙方保證及時足額支付工人工資,如未能按時足額支付工人工資,甲方代為發放,其產生的費用將從工程價款中扣除。一個月內第一次結付工程款即退還乙方,工人工資預付款拾萬元。
四、雙方的權利和義務
1、乙方保證有建設本工程的資質要求。
2、甲方在工程開工前,做好清場工作,方便乙方施工建設。
3、本合同工程圖紙由甲方提供,乙方必須嚴格按照圖紙進行施工,如發現圖紙有問題,應及時向甲方書面提出,未經甲方許可,不能擅自改變圖紙進行施工。
4、乙方在施工過程中所使用的建筑材料必須符合國家標準。
5、在施工中,如因乙方原因造成甲乙雙方及第三方任何人員傷亡及財產損失,由乙方承擔全部賠償責任。如因甲方原因造成甲乙雙方及第三方任何人員傷亡及財產損失,由甲方承擔全部賠償責任。
6、乙方應及時足額發放施工人員工資,否則由此引發的一切后果由乙方承擔。如甲方造成的工人工資不能及時發放,由甲方承擔。
7、在本合同履行期間,甲方派駐工程監理一名,乙方應服從工程監理的監督。
8、對隱蔽工程在隱蔽前,乙方會同甲方組織驗收,經甲方驗收合格后,方可隱蔽。否則視為該隱蔽工程不合格。
9、本工程驗收合格后,甲方扣除乙方工程總價款3%的`質保金。待本工程一年后無質量問題,全額給付。
10、本工程質保期為一年,在一年內,如發生翻漿,斷裂等質量問題,乙方負責免費維修。
11、平整路基廠房費用由甲方負責,由乙方負責施工管理,路基完工后,。甲方如期把工程款結清,如乙方不能正常施工,合同自動解除。
五、違約責任
1、如乙方違約,未按合同履行,造成乙方停工,一切損失由甲方負責。
2、如乙方未按合同所約定的工期,保質保量的完成,所照成的損失由乙方承擔。
3、甲乙雙方如對本合同產生異議,雙方協商解決,如不能達成協商,由人民法院仲裁。
4、乙方必須保資質和證件真實有效,否則視為合同無效。 本合同一式兩份,雙份各執一份。
甲方簽字(蓋章): 乙方簽字(蓋章):
年月 日 年月日
關于施工合同11
發包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規,結合本工程的具體情況,經甲乙雙方協商一致,訂立如下合同條款:
第一條 工程概況
(一)工程名稱:XXXXXXXXXX教學樓
(二)工程地點:XXXXXXXXXX校園內
(三)工程結構及面積:磚混(框架)結構二層,建筑面積按圖紙設計為483.1平方米。
(四)承包方式:本工程的土建及安裝等工程由乙方按甲方提供的圖紙設計包工包料安裝(含水電安裝),所有建筑材料和人工費不管市場如何浮動,工程總造價不可改變。
第二條 工程價款
(一)按建筑面積每平方米造價XXXXX元,總造價為XXXX萬元。大寫:XXXXXX
(二)如有下列情況,工程建設總價可作相應調整:
1、發生設計變更。
2、超過圖紙設計以外的工程。
3、施工中如有建筑面積增減的按每平方米造價1228元相應增減工程總價款。
第三條 工程期
(一)本工程于20xx年X月XX日開工至20xx年X月XX日竣工,總日歷天數為128天。
(二)如遇下列情況,經甲方同意工期可相應順延,并經甲方以書面形式確定順延期限。
1、重大的設計變更引起工程增加而影響工程進度的;
2、一周內,非乙方原因停水、停電造成停工累計超過8小時;
3、因遇非人力不可抗拒的自然災害;
4、甲方代表同意給予順延的其他情況。
第四條 材料設備
(一)本工程所需要的建材、構配件、器材設備等物質,全部由乙方負責購買。
(二)乙方購買的建材、構配件、器材設備等要保證質量。主要建材、成品、半成品、器材設備應附有合格證并由甲方驗收合格后方可投入使用;不合格的建材、構配件、器材設備等不得使用,并由乙方立即清除出工場。
第五條 工程質量和檢查驗收
(一)工程質量必須達到國家標準規定的合格等級以上。
(二)乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒布的有關規范、規程進行施工,并接受甲方派駐工地的代表監督檢查。如不按圖紙設計和規范要求施工,造成返工的一切費用由乙方承擔。需要變更圖紙設計,須經設計部門和甲方同意并下達變更通知書后才能變更。
(三)隱蔽工程和中間驗收,必須由甲方代表和上級相關部門檢查、驗收合格簽字后,方可進行下一道工序施工。如果檢驗沒有合格,由乙方返工并承擔發生的費用,工期也予順延。
(四)竣工驗收
1、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程有關規定,向甲方代表提供完整齊全的竣工資料和竣工報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后十天內請求上級有關部門驗收,并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見,乙方按要求修改,并承擔由此原因造成的修改費用。
2、全部工程驗收合格后,30天內甲方為乙方辦理結算手續。
3、竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后才能達到竣工要求的,應由乙方修改后提請甲方驗收的日期。
4、工程保修按國家有關規定執行。
第六條 雙方負責事項
(一)甲方:
1、駐工地代表名單:
2、提供施工圖紙:1套
3、完成施工現場三通一平。
4、辦理工程、施工所需各種證件、批文和申報批準有關手續。
5、確定工程水準點及坐標控制點位置。
6、組織圖紙會審及設計交底。
(二)乙方:
1、駐工地代表名單:
2、提供施工組織設計(或施工方案)
3、施工所需水、電費由乙方負責。
4、乙方必須做到安全施工,施工中一切安全責任全部由乙方負責,與甲方無關。
5、為了方便甲方報賬,乙方必須及時向甲方提供稅務的發票及有關材料。
6、所有窗口安裝加厚不銹鋼防盜網。
7、一樓樓梯口安裝鐵管、鐵枝制防盜門,規格要求:鐵管全新,直徑35~40毫米;鐵枝全新,直徑14~16毫米,防盜門整體要上防銹漆。
8、四間隔音室及壹間教室安裝由廠家生產的加厚鋼板防門,附有合格證。
第七條 增加工程的結算
(一)增加工程量費用按最新的廣西《建筑工程預算定額》計算。
(二)材料價差按合同期內的工程造價信息取價。
第八條 工程價款支付辦法
(一)基礎工程完工,甲方預付總造價20%工程款給乙方。第一層主體工程完工,甲方預付總造價30%工程款給乙方。第二層主體工程完工,甲方預付總造價30%工程款給乙方
(二)全部工程竣工驗收合格后,50天內甲方預付總造價19%工程款給乙方,余下1%作為質量保修金,驗收合格后一年內無質量問題的`甲方付清全部工程余款給乙方。
(三)基礎超深的工程,乙方必須繪制竣工圖紙,并經相關上級部門和學校駐工地代表簽字認定,并附有相關圖片、材料,否則工程超深部分不予結算。
第九條 違約責任
乙方的責任:
1、工程質量不符合合同規定,負責無償修理或返工。由此所造成的經濟損失由乙方承擔。如果乙方不及時無償返工超過時間,甲方要從付給乙方的工程款中扣違約金,每天100元。
2、因乙方未能及時向甲方提供稅務發票及相關材料,造成甲方報賬延遲,從而造成甲方不能按時給乙方付工程款,一切損失由乙方負責。
甲方的責任:上級相關部門已將工程款撥到甲方賬號,而甲方故意拖延撥付工程款給乙方,造成乙方停、窩工損失的,造成乙方施工的經濟損失部分由甲方承擔。
附則
(一)本合同未聲明事項一律按《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定執行。
(二)本合同經雙方簽字蓋章后生效,至合同工程竣工驗收合格交付使用,保修期滿(保修期為竣工后壹年內),付清工程款后自然失效。
(三)本合同正本兩份,副本4份,甲乙雙方各執壹份正本,副本送呈有關部門。
補充條款:
1、工程竣工后乙方負責清理施工場地及存料場地的建筑垃圾。
2、乙方要做好施工場地的隔離,嚴禁學生進入或接近。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于施工合同12
甲方):
(乙方):
依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律,甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。
4、工程內容:由乙方承攬甲方的工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。
5、建設期限:自乙方進場施工之日起,總工期____日。(具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。)
二、合同價款及支付方式
1、經雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價為:元,人民幣大寫:(費用明細詳見合同附件)。
2、付款方式:采取轉帳方式支付;待本工程安裝調試完畢經驗收合格后2個工作日內,甲方向乙方支付合同結算價款的100%;甲方于2個工作日內一次性付清。
三、工程變更及結算
1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過程中,甲方根據現場實際情況需進行工程變更,乙方不得拒絕。
2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定,結算時予以調整。
3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起____日內完成審核。
四、工程驗收與保修服務
1、工程完工后____日內,乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收;甲方應收到乙方書面通知后的2____日內組織驗收,甲方在上述期限內未進行驗收的,視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的,亦視為驗收合格,驗收日期以甲方投入使用當日為準;
2、驗收時,雙方均應派代表到場,驗收結束時應出具驗收報告,并由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章,驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。
3、自工程完工驗收合格交付使用之日起,乙方為本工程提供為期________年的維修及售后服務;本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準,且應符合國家現行相關質保的規章制度標準。
4、以上設備、線路的維修及售后服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下,若有明顯人為損壞情況,售后中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。
5、保修期滿,雙方再另行商議簽訂維保合同事宜,乙方應負責對系統進行終身維護。
五、甲方責任
1、甲方現場代表,指導乙方工作,并負責協調乙方與各部門關系的處理。
2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現場,并盡快協助乙方辦理臨時用水、用電。
3、甲方應及時辦理變更簽證手續,按約支付。
6、乙方指定(聯系電話:)為本工程現場代表,具體負責現場施工和工程協調事宜。
7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的.技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。
六、違約責任
1、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的,由甲方承擔相應的責任。
2、任何一方若有違反本合同之約定的條款,給另一方造成經濟損失的,違約方應承擔受損方的經濟損失。
3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力,而確實不能全部或部分履行合同,應在不可抗力發生后的____日內向對方通報不能履行或不完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
七、爭議及解決方法
1、在合同履行中而引起的一切爭議,甲乙雙方應首先通過友好協商解決,協商后仍不能達成協議時,任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;
2、在進行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續履行;
3、本合同按照國家有關法律法規進行解釋。
八、合同的生效及變更與終止
1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。
2、合同一經生效,任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止,須經雙方協商一致后,簽訂書面的補充協議,方可有效。
九、其他
1、本合同之所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同過程中,所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件,即成為本合同有效組成部分,其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
甲方代表人:乙方代表人:
(公章)(公章)
____日期:________年____月____日
________年____月____日____日期
關于施工合同13
甲方:xxxxxxxxxx
乙方:
甲、乙雙方經協商,就甲方xxxxxxxxxx施工事宜,達成如下一致:
一、乙方為甲方的建筑工程進行施工,僅含————————————————。
二、工程概況:
1、工程名稱:xxxxxxx
2、工程地點:xxxxxxx
3、工程施工范圍:——————————和———————————————。
三、工程價格: ———— 元/平方米,———————部分 ———————— 元/平方米————————— 面積按實際測量為主等等 ,自乙方進入施工現場、具備開工條件后開工并連續施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付時間、方式:
工程完成前付清工程款的—————%,尾款——————年———月————日內結清。
六、乙方按照國家現行施工及驗收規范進行施工,負責保證工程質量,并按合同約定時間開工,按正常工期完成施工。
七、甲方負責辦理——————————或提供些—————————。如因甲方原因造成乙方不能按時開工,由此產生的損失由甲方承擔。
八、工程施工期間,甲方所有———————————————提供給乙方使用,但因乙方操作不當導致的損壞由乙方自行負責并———————。
九、未盡事宜,雙方經協商后以書面形式確定。
十、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
十一、本合同一式兩份,雙方各執一份。
—————————
發包方,甲方:蒲江縣鶴山鎮單溝村
承包方,乙方:成都市蒲江縣第三建筑有限責任公司
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程管理條例》等國家相關的法律法規;雙方本著誠實信用,公平合理,互惠互利的原則,簽訂泥漿碾壓、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工協議。(注:1。所有工程管理費用和稅收一并在內;2。所有路基清理照實計算,挖掘機150元/小時,費用由甲方負責)。甲方經公開招標同現場中標單位乙方共同達成如下協議:
第一條 工程概況
1。碎石路面:用不大于2—5公分的碎泥漿碾壓,共4處,長約3。2公里,寬2。6—3米,厚一律為碾壓合格的8公分,每平方米12。5元。
2。毛石混泥土路面:約350米,寬3—3。5米,厚18—20公分(按附件要求施工),毛石直徑不大于16公分(必須有2公分以上的護層),混泥土標號c25,水泥要求大廠325#。路面按標準切割灌瀝青,前期的養護由乙方鋪草、灑水;后期的'養護由甲方負責;毛石混泥土每立方282元,以上均以雙方驗收合格后的實際收方清單結算。
第二條 承包方式及雙方工作職責
1。采用固定單價法雙包,即包工、包料;
2。甲方派代表對工程所使用的材料、質量、進度進行全程監督,并協助乙方對施工現場的水、電使用所涉及的農戶進行協調工作。如發生的費用由乙方自行承擔。
3。乙方嚴格按照合同的規定,采用甲方認可的合格材料進場施工,接受甲方代表的監督,并做好安全包圍和垃圾清運工作,否則造成的原材料返工及人工工資等費用均由乙方自行承擔。
第三條 安全施工及工程日期
1。乙方在施工期間嚴格按照建筑安裝工程安全技術和工人安全操作規程及其他安全方面的施工操作規程等,以及相關法律、法規進行文明安全施工。并在施工現場及兩頭設立安全警示標志,對車輛及行人的安全負責。
2。由于乙方違反以上條款,違反安全施工和操作規程及相關法律法規而造成的一切安全事故,由乙方承擔一切經濟賠償和法律責任。
3。按照村級公共服務和社會管理相關規定,自簽訂合同之日起至XX年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社會因素而造成工期延誤,其完工期限順延。
關于施工合同14
甲方:
乙方:
(以下簡稱“甲方” )和 (以下簡稱“乙方” )依照《中 華人民共和國合同法》、 《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、 自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程合作項目協商一致,訂立本合同。
一、合同名稱、地點 工程名稱:
工程地點:
二、施工范圍 范圍:
三、合同工期 開工日期:
竣工日期:
年 年 月 月 日; 日; 天。(包括法定節假日) 四、合同價款 金額(大寫):
¥:
元 (人民幣) 合同工期總日歷天數 在合同履行中發生需要增加合同價款的情況,經甲方確認后按實際發生的設備、線材 及工費相應增加。
四、合同付款方式 (1) 預付款:
在簽訂合同之日后 2 日內, 甲方支付乙方合同預算金額的 %作為預付, 合同簽訂后 15 日內乙方設備運抵現場。
(2)乙方設備到場一周內,經甲方驗收合格,甲方向乙方支付合同預算金額的 %。 (3)中繼款:在工程開始后兩周,經乙方提出,甲方對乙方工程進度驗收認可后,在 7 日內,甲方支付乙方合同預算金額的 %。
(4)驗收合格付款:設備安裝完畢,經甲方驗收合格以后,由甲、乙雙方合作進行實 際工程量的結算,并出具工程結算書。在結算書經雙方簽署后,支付至結算總價的 %。
五、甲方責任 甲方按合同約定的內容和時間完成以下工作:
(1)甲方提供施工場地、環境和施工所需的水、電等必要條件。
(2)甲方提供乙方必要的施工資料、環境,并配合乙方解決施工過程中遇到的問題, 不影響乙方施工的進行。
(3)按照合同規定,及時向乙方支付設備款項以及施工款項。
(4)工程結束后,甲方應根據乙方的申請及時進行工程驗收工作。
(5)甲方應對涉及本工程的各類圖紙、資料、文檔等文件嚴格保密,未經乙方允許, 不得透露給第三方。
(6)在設備安裝調試驗收結束后,設備安全管理、保護、使用由甲方負責。
(7)甲方應做的其他工作,雙方另行約定。
六、乙方責任 按合同約定的內容和時間完成以下工作:
(1)保證工程質量,確保工程按合同約定的工期完成。
(2)編制工程的預算,施工進度計劃。
(3)工程經竣工驗收(包括中間交工驗收)達到合格標準后,由甲方在驗收報告上簽 字,作為乙方交工的證明文件。驗收不合格時,由乙方進行返工或修理,并負擔全部返修費 用。
(4)按照協議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。
因乙方原因不能按照協 議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,乙方承擔違約責任。
(5)乙方應對涉及本工程的各類圖紙、資料、文檔等文件嚴格保密,未經甲方允許, 不得透露給第三方。
(6)乙方應做的其他工作,雙方另行約定。
七、工程進度變更 8.1 暫停施工 甲方認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后 48 小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工。乙方實施甲方作出的處理意 見后,可以書面形式提出復工要求,甲方應當在 24 小時內給予答復。甲方未能在規定時間 內提出處理意見,或收到乙方復工要求后 24 小時內未予答復,乙方可自行復工。因甲方原 因造成停工的,由甲方承擔所發生的追加合同價款,賠償乙方由此造成的損失,相應順延工 期;因乙方原因造成停工的,由乙方承擔發生的費用,工期不予順延。
8.2 工期延誤 因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)設計變更和工程量增加。
(2)一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 8 小時。
(3)不可抗力。
(4)雙方約定或同意工期順延的其他情況。
乙方在 8.2 款情況發生后 3 天內,就延誤的工期以書面形式向甲方提出報告。甲方在 收到報告后 2 天內予以確認,逾期不予確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。
八、竣工驗收 9.1 甲方收到竣工驗收報告后 2 天內組織有關單位驗收, 并在驗收后 1 天內給予認把或 提出修改意見。乙方按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。
9.2 工程竣工驗收通過,乙方送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按甲方要 求修改后通過竣工驗收的,實際竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
九、售后服務及保修 10.1 在工程驗收后,乙方負責對其提供的設備實施保修及售后服務,設備的免費維修 期為一年。一年后,乙方定期負責設備的維護保養,以保證設備正常運行,且只收取施工費 和設備成本費。
10.2 在本合同規定的保修期外, 若甲方需要乙方提供維護維修指導, 雙方可另行商定。
10.3 甲方對售后服務有其他合理要求,需與乙方另行商定,經乙方認可后可作為合同 條款。
十一、不可抗力 11.1 不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲方乙方責任造成的爆 炸、火災,以及風雨、雪、洪、震等自然災害。 11.2 不可抗力事件發生后, 乙方應立即通知甲方, 在力所能及的條件下迅速采取措施, 盡力減少損失,甲方應協助乙方采取措施。不可抗力事件結束后 48 小時內乙方向甲方通報 受害情況和損失情況,及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生,乙方應每隔 7 天向甲方報告一次受害情況。不可抗力事件結束后 14 天內,乙方向甲方提交清理和修復費 用的正式報告及有關資料。
11.3 因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔:
(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地 用于施工的材料和待安裝的設備的損害,由甲方承擔; (2)甲方乙方人員傷亡由其所在單位負責,并承擔相應費用; (3)乙方機械設備損壞及停工損失,由乙方承擔; (4)停工期間,乙方應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用 由其所在單位負責承擔; (5)延誤的工期相應順延。
十二、組成合同的文件 組成本合同的文件包括:
1、本合同文本; 2、設備清單(詳見合同附件); 雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分,與本合同同樣 具有法律效力。
十三、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量 保修責任。
十四、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款 項。
十五、爭議處理 15.1 甲方乙方在履行合同時發生爭議,可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人 不愿和解、 調解或者和解、 調解不成的, 雙方可以在專用條款內約定以下一種方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協議,向XX市仲裁委員會申請仲裁;第二種解決方式:向 有管轄權的人民法院起訴。
15.2 發生爭議后,除非出現下列情況的,雙方都應繼續履行合同,保持施工連續,保 護好已完工程: (1)單方違約導致合同確已無法履行,雙方協議停止施工。
(2)調解要求停止施工,且為雙方接受。
(3)仲裁機構要求停止施工。
(4)法院要求停止施工。
十六、合同生效 合同訂立時間:_ 年_ 月 日 合同訂立地點:_ _ 備注:
本合同由合同雙方簽字蓋章后生效。本合同正本共兩份,具有同等效力,由甲方乙方 分別保存一份。 甲方(簽字蓋章): 乙方(簽字蓋章): 年 月 日 年 月 日
樁基礎工程施工安全協議書 發包單位:xx公司 承包單位:xx建筑基礎工程有限公司 (以下簡稱為甲方) (以下簡稱為乙方) 甲方將眾人科技信息安全創新產業園新建研發用房項目樁基礎工程 委托乙方施工,為了明確雙方的安全生產責任,確保施工安全,雙方在簽 訂建筑工程合同的.同時,簽訂本協議,雙方必須嚴格執行。
一、工程概述:
1、工程名稱:眾人科技信息安全創新產業園新建研發用房 2、工程地址: 二、工程項目期限:
自 2014 年 7 月 5 日起開工至 2014 年 8 月 11 日止完工。
三、協議內容:
(一) 、甲方安全責任 1、甲方應要求乙方制定樁基礎施工安全措施,在開始施工前報甲方備 案。
2、甲方有協助乙方搞好安全生產、文明施工、防火管理以及督促檢查 的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定,對乙 方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書,直 至清退出場。
3、甲方指派 張楊紅 同志負責與乙方聯系安全生產方面的工作。
4、乙方在施工中發生的甲方電網、設備、安全事故,甲方有責任負責 調查、統計上報。并有權要求乙方提供事故調查書面結論及處理意見。
5、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的 事故由甲方承擔責任。
6、發生以下情況停工整頓,因停工造成的違約責任由乙方承擔:
(1)人身傷亡事故; (2)發生施工機械、生產主要設備嚴重損壞事故; (3)發生火災事故; (4)發生違章作業、冒險作業不聽勸告的; (5)施工現場臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的。
(二) 、乙方安全責任 1、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、 有效。
2、乙方必須認真貫徹國家和上級勞動保護、企業安全生產主管部門頒 發的有關安全生產、消防工作的方針、政策,嚴格執行有關安全生產以及 勞動保護法規、條例、規定。
3、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全,勞務用工法律法規及規 章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定,為施工人員進 行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。
4、施工現場發生的有關安全費用(包括:成品樁的保護、安全措施等) 全部由乙方負責。
5、開工前乙方要對施工人員進行施工安全技術交底,并應有書面記錄 (包括簽字) 。 6、施工期間,乙方應設有專職安監人員, (少于30人者設兼職) 。乙方 指派張克華作為安全工作聯系人。
7、乙方一切施工活動,必須編制安全施工措施,施工前對全體施工人 員進行全面的安全技術交底,并在整個施工過程正確、完整地執行,無措 施或未交底嚴禁布置施工。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效 的上崗資格證書。
8、乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和 質量必須滿足施工需要,并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定,乙方對 因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。
9、 乙方應在需要設置安全臨時圍欄或警告標志的地方設置圍欄或警告 標志,禁止無關人員進入作業現場。
10、乙方施工過程中需使用電、水源,應事先與甲方取得聯系,不得 私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。
11、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清,確保安全文明施工。
12、乙方必須接受甲方的監督、檢查,對甲方提出的安全整改意見必 須及時整改。
(三) 、施工安全處罰 乙方在施工過程中發生違章行為、人身死亡事故、電網和設備事故等 安全事故,按要求進行處罰。
(四)違約責任 1、由于甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財 產損失,由責任方承擔相應責任,并賠償對方或第三方因此造成的全部損 失。
2、合同履行中,發現乙方提供的有關資質材料無效,特種人員無證上 崗,甲方有權解除合同,并由乙方承擔由此造成的一切損失。
3、乙方未設置安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工人 員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、 工器具及安全防護用品不滿足施工需要, 甲方有權要求乙方立即停工整改, 由此引起的后果及損失由乙方承擔。
(五) 、本協議執行過程中,如發生爭議,由雙方協商、調解解決;若 經協商、調解不能解決爭議的,任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。
(六)甲乙雙方必須嚴格執行本協議,本協議的法律效力獨立于主合 同。
(七)本協議經雙方代表簽字后蓋章即生效:協議作為合同正本的附 件一式四份,甲、乙方各執二份。 甲方:
法定代表人:
委托代理人:
聯系電話:
簽訂時間:
年 月 日 乙方:
法定代表人:
委托代理人:
聯系電話:
合同編號:_________
甲方:_________
地址:_________
電話:_________
聯系人:_________
傳真:_________
郵編:_________
乙方:_________
地址:_________
電話:_________
聯系人:_________
傳真:_________
郵編:_________
甲乙雙方為_________(地點名稱)弱電綜合布線系統簽訂合同如下:
一、工程概況
1、工程名稱:_________(地點名稱)弱電綜合布線系統
2、工程地址:_________
3、工程概況:金屬橋架安裝、信息點管路安裝、信息點布線及安裝;機房光纜布線信息點布線及安裝;協助安裝防雷、消防系統產品。
二、甲乙雙方的責任和義務
1、甲方負責協調處理工地現場有關問題,保證現場正常施工的必要條件。
2、乙方應按合同規定的時間施工、完工,在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作:
1)完成_________(地點名稱)弱電綜合布線系統(工程量為:約400米金屬橋架安裝;約_________米的管路鋪設;約_________個信息點布線安裝;約_________個機房信息點布線安裝;約_________條室內光纜布線;及協助安裝防雷系統產品、消防系統產品)
2)提交信息點平面標識圖、配線架標識表、線纜標簽、及相關對應文檔資料。
3、乙方保證統一著裝(工作服)在現場施工及項目班組長每天到場。
4、乙方保證該項目工程開通正常運行一年的維護工作。
5、甲方應及時將工程材料運到現場,并存放在安全的倉庫。
三、工程進度安排
1、在甲乙雙方協商下,計劃在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方無法提供施工條件,甲乙雙方另行協商。
四、工程驗收時間
工程完工后一月內,甲方應組織驗收。無正當理由在一月內不組織驗收視為工程合格。
五、合同預算金額
本合同預算總金額為:(人民幣)_________元整(000.00)
六、結算方式
工程量進行到50%時甲方向乙方支付合同總額_________%的預付款。工程驗收合格后一周內付_________%;余款_________%一年內付清。
乙方向甲方開據《_________省_________市建筑安裝專用發票》。
七、人力不可抗拒事故
如因戰爭、火災、水災、臺風、地震和其它人力不可抗力事故導致工期延誤,則工期順延,責任不在乙方。但乙方應立即通知甲方,并有采取一切必要措施從速完成施工。
八、違約責任
甲方不按本合同第六條的規定支付工程款,應承擔每天千分之五的違約金。
乙方中途舍棄工程安裝,合同金額不予支付處理;乙方不遵守《保密約定》應承擔合同金額的百分之五十的扣款。
九、解決爭議的方式
本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商未成,交乙方所在地人民法院管轄。
十一、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章即生效。
2、本合同所屬的附件與本合同具有同等效力。
3、本合同執行過程中,簽訂的補充協議屬合同的組成部分。
4、若有未盡事宜,雙方友好協商解決。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________
地址:_________ 地址:_________
開戶行:_________ 開戶行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
簽約時間:_________年___月___日 簽約地點:_________
關于施工合同15
甲 方:xx內外礦業有限公司
乙 方: 身份證號碼:
現就甘肅省酒泉市xx縣生地灣穿山馴xx礦區花崗巖荒料開采有關事項,經甲乙雙方友好協商達成如下石材荒料開采協議,供雙方共同遵守執行;
第一條 甲方指定位于xx縣xx礦區一角平面面積約10000平方米由乙方承包開采。
第二條 承包期限為 年,即自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三條 開采、取料要求:
1、鋸切開采平面面積計算方式為:長度按每條鋸路走到的位置計算,寬度按鋸路第一條和最后一條之間的總距離量算,并畫出平面幾何圖形來計算面積。
2、乙方鋸切必須使用¢3.2米片體鋸切,在平臺位置鋸切深度必須達到1.40米以上。每條鋸路寬度必須根據甲方要求下單生產。
3、荒料開采質量:荒料的開采以四面切、兩面打為質量要求,按國家建材部頒發的質量標準執行。
第四條 甲方的義務:
1、甲方負責提供圓盤鋸2部、3#立方空壓機2部、裝載機1部供乙方生產使用,乙方負責對其進行保管、養護、維修并承擔維修費用,若有損壞乙方需要重新添置。承包期滿后,乙方應將甲方所提供的設備如數歸還,并保證該設備未損壞。
2、甲方須提供適宜開采的施工平臺(即施工平臺前期的雜石沙及平臺以外的廢渣由甲方負責清理,施工平臺內產生的廢渣雜石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放),修好荒料運輸道路。
3、甲方負責供水供電設備安置,將電纜接至開采工作區附近并配備變壓器。生活、生產等所用水、電費應由乙方自行負責,變壓器正常損壞維修由甲方負責。
4、甲方負責解決乙方一期開采工人的住宿問題及地方事務糾紛。
第五條 乙方的義務:
1、乙方負責購置開采所需的除甲方提供以外的設備配套等的采石工具線纜水管,以及相應的人員配備,并負責將荒料運送到指定堆場,由礦山到堆場之間的運輸風險及費用由乙方承擔。施工人員的現場管理及生產開采進度安排由乙方負責,但必須在甲方現場管理人員指導下開展作業。
2、安全生產:礦山生產開采中的安全管理由乙方自行負責管理,乙方應嚴格建立安全管理制度,并按照安全生產規程操作,確保礦山開采安全。
3、合同期內,乙方第一年必須完成10000立方以上的荒料開采任務。
第六條 費用的計算標準、付款方式、時間等。
1、開采荒料的'承包價格按鋸切開采平面面積計算,每平方米單價為人民幣壹佰貳拾元(不含稅)銷售荒料時,若需要由乙方負責裝車(司機和柴油乙方負責),則裝車費按每立方10元計算。
2、按鋸切開采面積計價后,乙方必須在甲方指導下進行荒料的開采、整形。
3、結算方式為按開采平臺每層結算一次,每層鋸切完成并清理完成層上碎石后,于10天內給予結算該層的承包工程款,除開采第一層的柴油費、電費、水費由甲方墊付(該費用從第一層結算乙方工程款中扣除)外,其它的費用均由乙方自行負責。
第七條 乙方礦山施工及管理人員的人身意外保險自行負責購買,礦山生產開采中人為導致的安全事故由乙方承擔。
第八條 本協議自簽訂之日起有效,如市場對該礦山的荒料品種需求大,甲方可要求乙方增加人力投入以擴大生產量。
第九條 承包期間乙方未經甲方書面同意不得將礦區荒料開采轉讓、轉包第三人,否則乙方構成違約。
第十條 如乙方變更相關工程隊為合同主體,則甲乙雙方同意將合同下乙方的全部義務轉為變更方的義務。
第十一條 本協議雙方如有一方先違反本協議約定構成違約,另一方經書面通知對方后,有權解除本協議,并有權要求賠償經濟損失。自簽訂后雙方均不得反悔。乙方不能無故罷工。如任何一方反悔需付違約金人民幣伍拾萬元。
第十二條 本協議終止或期滿后,甲乙雙方應在15日內辦理結付及礦區移交手續。
第十三條 本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方代表簽字蓋章后生效,未盡事宜由雙方另行協商并以補充條款體現,具備同等法律效力。
甲 方:xx內外礦業有限公司
乙 方:
法定代表人:
代理人:
簽訂時間:
【施工合同】相關文章:
施工合同施工合同04-21
施工施工合同04-20
施工合同小型施工合同10-01
施工施工合同15篇04-21
建筑施工承包施工合同04-03
施工的合同02-07
經典施工合同03-02
施工合同05-15
簡易施工合同04-11
弱電施工合同04-12