建筑施工合同(集合15篇)

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的建筑施工合同，歡迎閱讀與收藏。

建筑施工合同1

　　發包人(甲方)：________________________

　　承包人(乙方)：________________________

　　雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程概況

　　工程名稱：____________________________。

　　工程地點：____________________________。

　　工程內容：____________________________。

　　2、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________________面積為準。

　　3、合同工期

　　開工日期：______年______月______號。

　　坯房竣工日期：______年______月______號。(中途如有下雨一天則往后推遲一天)

　　竣工日期：______年______月______號。

　　合同工期總日歷天數：______天。

　　4、工期延誤:因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延。

　　(1)設計變更和工程量增加。

　　(2)一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時。

　　(3)不可抗力自然條件。

　　5、工程竣工:乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。

　　6、工程質量標準:__________縣質量檢測局為準。(不包括材料質量)

　　7、合同價款

　　金額：建筑面積每平方米￥______元________建筑面積的總平方米。

　　工程預支款：￥______萬元。

　　竣工日付款：余下總金額的______%。

　　工程款結算：檢測工程竣工日后______個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。

　　8、組成合同的文件

　　(1)本合同協議書。

　　(2)標準、規范及有關技術文件。

　　(3)圖紙

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　9、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　10、乙方在施工過程中所需用的.建材必需提前____天向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。

　　11、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。

　　12、本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。

　　13、合同生效。

　　合同訂立時間：____________年_______月______日。

　　合同訂立地點：_______________________________。

　　本合同雙方約定_______________________________后生效。

　　發包人：(簽名)____________

　　電話：______________

　　住所：____________________

　　承包人：(簽名)____________

　　電話：______________

　　住所：____________________

建筑施工合同2

　　發包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。

　　一、工程概況：

　　_________________

　　1、工程名稱：_________________面包磚路面

　　2、工程地點：_________________

　　3、承包內容：_________________路牙石。面包磚路面

　　4、承包范圍：_________________園內所有面包磚路面

　　5、承包方式：_________________包工。不包材料

　　6、質量要求：_________________GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》

　　7、工期要求：_________________ 年 月 日 至 年 月 日。

　　二、甲方工作：

　　_________________

　　1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、安全文明等工作進行監督、檢查。

　　2、負責向乙方提供臨時水電。

　　三、乙方工作：

　　_________________

　　1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。

　　2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。

　　3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

　　四、關于質量的約定：

　　_________________

　　1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質量評定驗收標準。

　　2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　五、關于工期的約定：

　　_________________

　　1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

　　2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

　　3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

　　六、關于價款和結算的約定：

　　_________________

　　1、雙方商定本工程合同承包價格每平米_____22_____元(人民幣)。

　　2、本承包價格包含人工費。

　　3、付款方式：_________________現金

　　a、開工后1日內，甲方付款10000元作為乙方的.前期進場費。

　　b、施工每100米后，甲方結款一次

　　e、余款5%元待壹年后結清。

　　七、關于材料的約定：

　　_________________

　　1、甲方負責聯系及時提供乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

　　2、乙方須在預算定額范圍內使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，并在承包價格中相應扣減。

　　3、所有進場甲方的供材，乙方不得擅自挪用。

　　八、關于安全生產的約定：

　　_________________

　　1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

　　2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。

　　3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行為。

　　九、關于違約責任的約定：

　　_________________

　　1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

　　2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。

　　3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。

　　4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　甲方(簽章)：_________________乙方(簽字)：_________________

　　年 月 日 年 月 日

建筑施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在位于 建活動廠房 壹 棟，由乙方根據本工程的施工圖紙和甲方意愿要求的內容，承擔本工程的施工。為了明確責任，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經雙方共同協商，特簽訂如下合同：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　二、承包方式：

　　采用大包(包工包料)方式承包。甲方提供建設圖紙，乙方包工包料。甲方提供水電到位。乙方負責按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務，但其建設材料及電纜必須經甲方確認同意。

　　三、合同價款：

　　建筑面積按外墻計算，工程量約2880平方米，按建筑面積每平方米 1080.00 元計，工程承包款總價約為3110400.00元(含稅票)，以建成后實際建筑面積計算工程承包款總價。合同簽訂后，乙方向甲方交付工程款的'12 %(373248.00元) 作為施工保證金，方可施工。工程完工一個月內甲方把施工保證金全部退還給乙方。

　　四、付款方式：

　　乙方進場，甲方付給50000.00元作為工人生活費;工程基礎完成，甲方付給乙方工程款的30%;工程完工經甲方驗收合格、測量全部建筑面積后，甲方付給乙方工程款的80%;甲方從工程款中扣留20%作為建筑質量保證金，兩年保質期滿后，無質量問題或乙方處理好質量問題后，再全部付清。

　　五、質量要求：

　　1、乙方必須按照施工圖紙和甲乙雙方協商要求施工，按照國家質量驗收規范進行自驗，自驗合格后，報甲方驗收。

　　2、乙方施工的工程必須達到合格標準，若質量達不到要求必須無條件返工符合要求為止，返工費用由乙方自負。

　　3、乙方除按照國家規范標準執行外，還必須遵守甲方現場管理人員合理的質量技術要求。

　　4、工程建成后，若出現施工質量問題由乙方負責。

　　六、安全責任：

　　乙方在施工過程中，一定要做好安全措施，保證安全第一，如果乙方施工人員出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，保持清潔衛生。

　　七、工期要求：

　　施工期從 年 月 日起至 年 月 日;乙方必須在施工期內完成全部承建工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間，如因乙方原因延誤工期造成甲方有關損失，甲方有權向乙方索賠。

　　八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方(章)： 負責人：

　　聯系電話：

　　乙方(章)： 負責人：

　　聯系電話：

　　年 月 日

建筑施工合同4

　　發包方：_________________(以下簡稱甲方)________________

　　承包方：_________________(以下簡稱乙方)__________________

　　經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造_____________工程，簽訂以下協議：_________________

　　一、工程內容：_________________

　　________________主體框架結構工程(詳見圖紙)。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、工期：_________________

　　1、開工日期：_________________本項目工程工期從_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止，共________________個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　4、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　三、工程合同價款：_________________

　　經協商本合同總承包價款為人民幣_____________：_________________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　四、承建方式

　　乙方對建筑工程包工、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、甲方負責提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責甲方施工發生的水電費用。

　　五、工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________________

　　(1)合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________________支付次數分三次支付。

　　第一次：_________________工人進場后____________月____________日預付總工程費用的.____________%。

　　第二次：_________________工程進入第二階段____________月____________日預付總工程費用的____________0%。

　　第三次：_________________工程進入最后階段____________月____________日付總工程費用的____________%。

　　(2)此合同所描述款項不含稅金。

　　六、工程質量要求：_________________

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　七、工程竣工驗收結算：_________________

　　乙方于竣工后____________天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后____________天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后____________天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于____________個工作日內結算完畢。

　　八、延期違約責任：_________________

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣____________元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣____________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　九、質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算工程、水電工程質保期為____________個月。保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定：_________________

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　十二、合同生效與終止：_________________

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

建筑施工合同5

　　一、建筑施工合同中管理費

　　（一）管理費全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

　　最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　　（二）法院酌定管理費支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

　　（三）根據過錯原則確定管理費數額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的'一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

　　（四）根據合同履行情況結算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

　　（五）尚未支付的管理費無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

　　企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

建筑施工合同6

　　委托方(甲方)： 身份證：

　　承接方(乙方)： 身份證：

　　經甲、乙雙方友好協商，甲方決定委托乙方進行廠房建造。為保證工程順利進行，根據有關規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　一、工程地址：__________________________________，廠房規格：長_______米寬______米高_______米，總計建筑面積約_________平方米。施工內容：詳見廠房施工細則。委托方式：包工包料，工期：______年___月___日至______年___月___日，工程價款：每建筑平方米 _______元，共計人民幣約_____________ 元。竣工后以實際面積結算

　　二、甲方須提供水通、電通，路通。乙方負責按合同要求進料、組織施工，保質保量地按期完成施工任務。用電費用有乙方承擔。

　　三、合同簽訂10日內，甲方應付施工工費的____% ;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的 ____% ，工程竣工驗收后付施工費的. ____% 。剩余的 ____% 作為保修金，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。

　　四、如果因甲方原因造成延遲完工有甲方負責。乙方原因延遲完工，應承擔違約責任，由于乙方施工原因造成質量事故返工，其返工費用由乙方承擔。乙方負責施工現場的安全，防止發生事故，萬一發生事故由乙方負全部責任。與甲方無關。

　　五、雙方同意參照國家相關規定進行工程驗收。 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認。增加的施工項目費用另計。

　　六、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　七、本合同雙方蓋章，簽字后生效。 本合同一式叁份，甲乙雙方公證人各執 一份。

　　甲方(業主)： (簽章) 乙方： (簽章)

　　公證人： (簽章) 簽約日期：

建筑施工合同7

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》，并結合有關規定和本工程的具體情況，經甲乙雙方協商，在雙方自愿及完全清楚，理解本合同條款的`基礎上，簽訂本合同。

　　一、工程名稱：______________廠房。

　　二、工程地點：______________。

　　三、工程內容：廠房、道路、管網、井。

　　四、工程承包方式：包工不包料。

　　五、工程泥工包價：廠房每平方米_______元；

　　道路每平方米_______元；

　　管網每米_______元；

　　圓井每座_______元；

　　方井每座_______元。

　　六、工程材料：甲方采用的材料道路為商混，廠房地坪材料為商混，磨砂地坪由甲方負責。

　　七、付款方式：根據工程進度付款，工程完工后一次性付清。

　　八、開工日期：______________竣工日期：________________

　　甲方：_______________________乙方：_____________________

　　_______年_________月_______日_______年_______月_______日

建筑施工合同8

　　甲方（委托人）：

　　乙方（居間人）：

　　本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨，為了更好的開拓市場，擴大企業的經濟效益和社會效益，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1.1乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的`信息，并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。

　　2.3乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

　　2.4乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果甲方與建設單位簽訂了該工程項目專業承包施工合同，在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　三、甲方義務

　　3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責標書的編制。

　　3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　4.1本項目居間報酬為

　　4.2居間成功后，隨著建設單位撥付工程款的進度支付居間報酬。

　　4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。

　　五、居間活動費用的承擔

　　居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用和勞務費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

　　六、保密事項

　　6.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　七、合同終止

　　7.1本合同簽字生效后，如果_____年____月____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　7.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　7.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　9.2乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄；如果有，則由乙方自行承擔法律責任。

　　9.3本合同一式二份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽章）：_______

　　乙方（簽章）：_______

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

建筑施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑管理條例》和相關法律、法規的相關規定，甲方將承包的廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房的基礎工程單項承包給乙方，本著公開、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協商，特訂合同如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：廣元市利州區工農鎮千佛崖一組居民安置房基礎工程。

　　2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。

　　3、工作內容：基礎工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運輸、澆筑。

　　4、工程規模：大小住戶約40戶左右。

　　二、工程造價和付款方式：

　　1、砼的上料攪拌、運輸、澆筑等全過程按70元/m(包括清理基礎余土，砼振動棒、電機小型機具等)計算。

　　2、付款方式：

　　①不予付金額;

　　②中途按工程進度的工程量可借支;

　　③月底按完成工程量付總造價的80%;

　　④工程竣工，經驗收合格后按實際完成工程量計算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內付清余款。

　　三、工程質量：合格。

　　四、工程保修金：甲方按總造價的3%計算，扣除乙方所承擔工程的`質量保修金，等甲方竣工交付給業主后30日內退還給乙方。

　　五、甲方責任

　　1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場地。

　　2、甲方向乙方提前將各種建筑主要 (水泥、沙石)，攪拌機組織進場，一次性向乙方提供斗車五架。

　　3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的各種技術指標工作。

　　六、乙方責任

　　1、乙方必須嚴格按甲方和業主提供的施工圖紙，變更通知單進行施工。

　　2、合同簽訂后，乙方應立即組織各種施工人員、各種機具、建筑輔材進入施工場地。

　　3。乙方必須嚴格按建筑質量、安全管理條例、各種規章制度進行管理和文明施工，并嚴格按照安全生產紀律、操作規程進行管理和施工，嚴禁酒后上班等，如有違反發生的一切傷亡事故的一切經濟責任和民事法律責任由乙方自行負責。

　　4、乙方在施工過程中，如不按施工圖、變更通知、現行規范規定施工，所造成的返工一切經濟損失和工程延誤時間一律由乙方負責。

　　5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機具、食宿住處的設施的經濟損失按現有價格的兩倍懲罰。

　　6、乙方在施工現場施工時，堅持文明施工，以人為本，密切同甲方和業主配合，并和當地領導、父老鄉親搞好團結，服從領導管理，使施工能夠順利進行。

　　七、單方違約：按總造價的5%進行罰款。

　　八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同10

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　第一條：建筑地址：白花鎮第二市場。該建筑共二間四層半（約600平方米），

　　該建筑為水泥混凝土半框架結構，一至三層為框空設計，每層設一個衛生間，一樓一條內隔墻，四層及上半層為住宅設計，衛生間共三個，具體施工認圖紙設計為準。

　　第二條：甲方提供水電及購買一切建筑材料到工地，乙方負責施工。

　　第三條：乙方提供模板，頂棍及一切施工工具及器械。

　　第四條：樓房基礎的挖土回填由甲方負責，其余建筑施工由乙方負責，乙方具體負責如下內容：

　　1、四層樓房主體的建造及裝修，化糞池、排水、下水道和排污管道的安裝。

　　2、樓梯走道墻體貼1。2米高瓷磚，樓梯梯級貼梯級瓷磚。

　　3、一至三層框空，地面貼地板磚，貼地腳線，其余內墻體及樓底面普通裝修，（即校水沙白灰墻），衛生間地面貼瓷磚，墻體貼1。2米高瓷磚。

　　4、四層住宅：大廳、房間、廚房、飯廳、陽臺貼地板磚，貼地腳線，廚房、衛生間、飯廳貼墻體貼瓷磚到頂，其余墻體及樓面為粗底。（即水泥沙漿排蕩）。

　　5、上半層：房間貼地板磚、貼地腳線、衛生間地面貼瓷磚，墻體貼1。2米高瓷磚，其余墻體為普通裝修。（即校水泥白灰墻）。

　　6、頂層外飄0。2米，護攔高1米，護攔內墻及樓面裝修水泥沙漿及水泥油滑面。

　　第五條：建造三級化糞池二個（2。5米1。2米1。2米），外墻三面貼馬賽克（包括上半層外墻）。另一面共墻裝修水泥沙漿批蕩及用水泥油滑面，滴水外門窗上方要求混凝土預制板及外飄0。08米。

　　第六條：結算方式：

　　合適的時間組織初驗，檢驗合格后十天內付清余下尾數工程款。（注：如乙方施工中途退出，余下40%工程款不能結算，無異議）。

　　第七條：乙方保證房屋質量符合建筑質量另要求，如出現技術質量問題導致需要返工，返工材料及工人工錢全部由乙方負責。

　　第八條：乙方有責任保管好甲方的建筑材料，保證施工過程中不學雜費材料，如發現浪費材料現象，按所浪費材料價值的.雙倍賠償給甲方。

　　第九條：乙方保證施工安全，在開工前對施工人員做安全技術交底，務必做到每施工員都清楚安全問題，并要求所有施工人員簽名確認，施工過程必須佩戴安全帽，外墻搭架需用安全網，在全程施工過程中，如有發生一切工作意外，由乙方負責一切責任，與甲方無關。

　　第十條：工期要求：由開工日起，乙方保證8個月內完成全部建筑工程，開工日期為甲方書面通知乙方施工的日期為準，施工日期為甲方初驗合格的日期。

　　第十一條：初驗合格后，乙方提供工藝質量免費保修一年的服務。

　　第十二條：如有一方違反合同，違反方罰款伍仟元正。

　　本合同一式兩份，共有十二條條例，甲、乙雙方各執一份，簽字后共同生效。

　　注：甲方為發包方，乙方為承包方。

　　甲方因屋內設計修改，甲、乙雙方共同商量同意。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同11

　　甲方：(發包方)______________________________

　　乙方：(承包方)______________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　(一)工程名稱：__________________________________

　　(二)工程地點：__________________________________

　　(三)工程范圍：_________________________________________________。

　　(四)工程總造價：經雙方確定本工程實行雙包(包工包料)，含框架及內外粉，門窗和水電安裝，綜合單價為500元每平方米，工程量為按實際收方結算，全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫__________。

　　第二條工程期限

　　根據雙方協商工程期限自____年5月20日起至____年6月5日止。乙方必須在雙方約定期限完成施工，超過期限則由乙方承擔一切后果。因惡劣天氣或自然災害引起誤工則工期順延。

　　第三條工程質量

　　乙方根據甲方的要求進行施工，確保工程質量。

　　第四條工程價款結算

　　(一)本合同全部工程造價的'結算按下列方式辦理：

　　本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據。按實際簽證結算。

　　(二)工程價款結算與撥付辦法；第二層完工付第二層工程量的80%，第三層完工后付第三層工程量的100%，所有工程完工并經甲方驗收合格后付清尾款。

　　第五條雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、甲方應負責施工現場周邊鄰居關系協調，以保證施工材料、設備等能順利進出場。

　　2、甲方應提供乙方施工所需的水、電接口。

　　3、工程竣工后，甲方應組織專門人員在______日內進行驗收。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方根據甲方的要求施工編制施工方案，并經甲方同意后施工。

　　2、乙方應按照雙方約定的施工方案嚴格組織施工。

　　3、乙方應制定安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如發生事故應由乙方自行負擔。

　　4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。

　　5、乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。

　　第六條合同糾紛

　　因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會)。

　　1、提交_______________仲裁委員會( )

　　2、依法向人民法院起訴( )

　　第七條附則

　　(一)本合同自雙方簽字后生效，合同履行完畢后自行無效。

　　(二)本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。

　　(三)本合同正本甲、乙雙方各執一份，副本應按相關法律法規的規定向有關部門簽證備案。

　　第八條附加條款

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑施工合同12

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　經甲乙雙方磋商，甲方同意將自已的建筑裝修分項工程承包給乙方，現將雙方有關事且宣訂以下合同。

　　一、工程名稱及地點：

　　1、xx工程名稱及地點：

　　二、工程概況及質量要求。

　　1、xx裝修標準：住宅樓室內裝修：

　　2、xx工程質量：乙方按圖紙和甲方的要求進行施工。各工程施工程序嚴格按國家建筑規范進行及做好有關保養工作，凡隱蔽工程均需甲方有關人員驗收合格后方可進行隱蔽，施工各項工作質量必須達到合格，努力爭取優良。

　　三、工程承包方式及施工內容：

　　1、xx工程承包方式，乙方包工不包料，一切施工程序均按單包方式進行施工及管理。

　　2、xx工程施工承包內容：

　　住宅樓室內外裝修：

　　四、雙方職責：

　　1、xx甲方職責，甲方負責征地、折遷、用地規劃、建筑設計、報建等有關建房的行政手續和三通一平工作，按時保量將工程所需施工材料運到工地50米以內，適時裝配所需施工機械備，按規定做好甲方本職內各項工作，確保工作順利進展。

　　2、xx乙方職責，乙方依據承包施工內容，認真組織好工程施工所需達標人員，按規范要求做好技術交底和制訂施工計劃等施工前期的相關工作，各項工作必須做到安全

　　第一、質量

　　第二、時間

　　五、施工單價及結算付款方式。

　　1、施工單價：

　　2、結付方工式：

　　六、工程有關事項：

　　1、xx乙方必須遵守國家法律、法規、嚴格執行甲方的各項制度，服從甲方分工和指揮，實行層級管理，如有違約和乙方人為造成的`一切民事、刑事、經濟等一切責任，均由乙方自負，甲方有權取消乙方合同并追究其所造成的一切損失。

　　2、xx安全生產：乙方必須嚴格遵守安全的規章制度，加強安全生產專項思想教育，認真做好安全生產的各項工作，如有違反和不符合要求的人員，一律不準上崗并按有關規定從嚴處理。如有出現任何人為事故，均由乙方自負，與甲方無關。

　　3、xx工程材料、用具、設備等一切用料，均由甲方依據工程所進行分配并按規定存放在指定的場所內。每道工序完成后必須清理場地并經甲方有關人員驗收合格后，方可進行下道工序。

　　4、xx甲方提供地切機械、用具和領原料，乙方要妥善保管好，并按規范保養好，否則造成一切損失，均由乙方按價賠償或加倍處罰。

　　5、xx任何員工不得在工地吵架、斗毆、洶酒、賭博、鬧事等一切違規行為，做到尊上愛下，文明施工，如有違法亂紀行為者，均送有關執法部門依法嚴懲。

　　6、xx未盡事宜欄：

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

建筑施工合同13

　　__________建筑職業技術學院(發包人名稱)：

　　根據__________建筑工程總公司(承包人名稱)(以下稱“承包人”)與___________建筑職業技術學院(發包人名稱)(以下簡稱“發包人”)于______年______月______日簽訂的__________建筑職業技術學院學生食堂工程(項目名稱)建筑工程標段施工承包合同，承包人按約定的金額向發包人提交一份預付款擔保，即有權得到發包人支付相等金額的預付款。我方愿意就你方提供給承包人的'預付款提供擔保。

　　1.擔保金額人民幣(大寫)______萬元(￥______萬元)。

　　2.擔保有效期自預付款支付給承包人起生效，至發包人簽發的進度付款證書說明已完全扣清止。

　　3.在本保函有效期內，因承包人違反合同約定的義務而要求收回預付款時，我方在收到你方的書面通知后，在7天內無條件支付。但本保函的擔保金額，在任何時候不應超過預付款金額減去發包人按合同約定在向承包人簽發的進度付款證書中扣除的金額。

　　4.發包人和承包人按《通用合同條款》第15條變更合同時，我方承擔本保函規定的義務不變。

　　擔保人：_________________建設銀行(蓋單位章)

　　法定代表人或其委托代理人：___________________________(簽字)

　　地址：________________

　　郵政編碼：_________________

　　電話：______________

　　傳真：______________

　　______年______月______日

建筑施工合同14

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定，參照該項目主體工程條款，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　二、工程范圍：

　　三、合同工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日，工期日歷 天，不可避免的自然災害除外。

　　四、質量標準：達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規范。

　　五、合同價款：本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣 元整（￥： 元）。

　　六、工程款的結算及支付：

　　本協議所涉及工程款的支付：采用無預付款方式，承包人按照本協議要求完成施工任務后，向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料，經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可，并通過相關程序審批后，由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后，再支付工程款30%，余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。

　　七、各方權利和義務：

　　（一） 發包人

　　1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。

　　2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審，并由設計人員交待技術參數及標準。

　　3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時，有權下達停工通知，并要求在不增加工期情況下予以返工，直至合格為止。

　　（二） 承包人

　　1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中（含招投標）屬于承包人辦理的各項手續，并承擔其稅費。

　　2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的準備工作及其費用。

　　3、嚴格按施工圖及說明進行施工，確保工程質量，按合同規定時間如期完工，工程完工后清運建筑垃圾及多余土方，做到工完場清和場地平整。

　　4、在施工過程中，要注意安全生產、文明施工，如發生安全事故一切責任均由承包人承擔（包括承擔安全部門或機構作出的處罰），發包人概不負責。

　　5、工程完工后，承包人應及時整理工程結算資料，通過有資質中介機構進行決算，向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。

　　6、承包人應按技術規范要求施工，隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的`監督檢查，并為檢查提供便利條件。

　　7、在簽訂本協議時，承包人以現金的方式交納履約保證金 萬元（￥：萬元）到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定，若承包人不全面履行合同出現違約情況，發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。

　　8、承包人在施工過程中履行完全部條款，待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。

　　八、質量要求：參照主體工程合同條款執行。

　　九、違約責任：參照主體工程合同條款執行。

　　十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的，以主體工程合同為準。

　　十一、在工程施工過程中，發包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書，與本協議具有同等法律效力。

　　十二、本合同一式五份，發包人、承包人各執二份，公證人面軍執一份，自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效，履行完全部合同條款后失效。

　　十三、未盡事宜，經合同方共同協商解決。

　　發包人簽章：（公章） 承包人（公章）

　　年 月 日

建筑施工合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商達成如下協議：

　　一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責

　　二、在施工中安全質量第一，現場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　三、在施工中如：砌墻要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地梁、防震柱、上圈梁，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉墻要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。

　　四、在施工中甲方發現乙方不按要求操作，或偷工減料現象者，第一以說服，第二再說服，要是第三次發現甲方有權終止合同或扣10%的現金。

　　五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發生爭吵，先由村委會調協，如果調協不成則在鄉一級調協。

　　六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽合同簽字之日起生效。

　　九、工程完工時自動結束。

　　十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【建筑施工合同】相關文章：

建筑施工承包施工合同04-03

建筑施工合同02-23

施工建筑合同04-22

建筑合同施工合同05-05

建筑施工勞務合同04-11

建筑施工合同【精】03-30

建筑施工合同【推薦】04-01

【薦】建筑施工合同04-01

建筑項目施工合同04-09

建筑施工安全合同04-16