建筑施工合同(匯編15篇)

　　隨著時間的推移，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編精心整理的建筑施工合同，歡迎閱讀與收藏。

建筑施工合同1

　　甲方：_________________xx縣水庫移民工作管理局

　　乙方：_________________

　　為實施好xx縣20xx年度大中型水庫庫區基金項目，解決xx、xx人飲問題，現將該項目發包給乙方實施。為保證工程能按期、保質、保量完成建設任務，經雙方協商同意，特簽訂合同如下：_________________

　　一、工程名稱：_________________20xx年度大中型水庫庫區基金項目。

　　二、建設內容和規模

　　1。內容：_________________xx、xx人飲工程。

　　2。規模：_________________按設計圖紙和預算。

　　三、工程造價

　　工程總造價總投資約合計人民幣叁拾肆萬元（￥34。00萬元），工程造價按實際驗收工程量審計結算為準。

　　四、承包方式：_________________工程采取由乙方包工、包料、包質量。

　　五、工程日期：_________________開工時間為年月日，竣工時間為年月日，工期為天。

　　六、甲乙雙方責任

　　甲方：_________________按時提供施工設計圖紙，施工期間，甲方不定期派監理員到實地進行技術指導和質量監督。

　　乙方：_________________按照《施工合同》及甲方提供的施工設計圖紙進行施

　　工，嚴格把好質量關，在施工期間要接受甲方質量檢查和監督，

　　凡工程質量不合格造成返工所發生的一切費用由乙方承擔。

　　七、搞好安全生產：_________________乙方在施工中應注意安全，乙方人員在施工中出現的'意外事故均與甲方無關，由乙方自行負責。

　　八、工程付款方式：_________________工程竣工后，經甲方組織相關部門進行驗收合格后，付80%工程款。經審計部門出工程結算審計報告后，再付15%。提留5%作為工程質量保證金。如一年后工程無質量問題，保證金如數退還。

　　九、本合同經雙方法人親自簽蓋章即生效，至工程竣工驗收，并保證金退還清楚后自行終止。

　　十、本合同一式四份，甲方兩份，乙方一份，財政局一份。

　　甲方：_________________xx縣水庫移民工作管理局

　　法人代表：_________________

　　項目負責人：_________________

　　乙方：_________________

　　法人代表：_________________

　　項目負責人：_________________

　　簽訂日期：_________________

建筑施工合同2

　　發包人（全稱）：

　　承包人（全稱）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：自籌

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容（其中部分材料和鋼結構由發包人提供）

　　三、合同工期

　　開工日期：_____年____月___日（實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準）；

　　竣工日期：_____年____月___日；

　　合同工期總日歷天數：______天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格（其中主體為優質結構）

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：________；預算價約計_______萬元。

　　六、組成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1、本合同協議書；

　　2、圖紙；

　　雙方有關工程的.洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、違約、索賠和爭議

　　1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；

　　2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、工程結算

　　1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。

　　2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：

　　竣工結算工程款=預算（或概算）或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額－預付及已結算工程價款－保修金。

　　3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元（人民幣）；：____________元（人民幣）。

　　十、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日

　　1、合同訂立地點：________________________。

　　2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。

　　發包人：

　　法定代表人：

　　_______年______月_____日

　　承包人：

　　法定代表人：

　　_______年______月_____日

建筑施工合同3

　　甲方(發包方)：

　　乙方(施工方)：

　　甲、乙雙方在平等自愿、互惠互利的基礎上，經過友好協商，就乙方采取包工包料的方式承接

　　道路工程(以下簡稱“工程”)一事達成如下

　　約定，特簽訂本合同(以下簡稱“合同”)。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱： 道路工程

　　2、工程地點：

　　二、承包范圍

　　本工程長約 米、寬7.5米道路的施工，具體施工范圍以甲方要求為準。

　　三、工程價款

　　雙方商定本工程總價款為人民幣115萬元。

　　四、工程工期

　　1、乙方須于 年 月 日前(含該日)完成本工程施工任務，通過工程竣工驗收并將工程交付給甲方。若甲方原因造成工期延誤，乙方應書面通知甲方，經甲方確認后，工期順延。

　　2、工程交付之日是指本工程達到本合同約定的竣工標準、通過工程竣工驗收、完善相關整改項目并將資料和工程完整交付甲方之日。

　　五、工程標準

　　1、本工程路基全程按照《公路路基施工技術規范》(JTG_F10-20__)之四級公路標準規定執行。

　　2、本工程路堤應采用填石路堤并按照《公路路基施工技術規范》規定施工。

　　3、本工程路面為瀝青混凝土路面并達到《公路工程技術標準》四級公路之規定。

　　4、本工程為雙車道通行，路堤寬度不少于7.5米。

　　5、本合同未約定之技術標準均按照《公路路基施工技術規范》和《公路工程技術標準》四級公路之規定執行。

　　六、工程所需土地使用手續由甲方辦理，費用甲方承擔。

　　七、甲方應于乙方進場施工時預付工程總價款的20%的費用給乙方，后續工程款視乙方工程進度陸續支付并在工程完工時達到支付工程總價款的'90%，其余10%作為乙方質量保證金在工程完工一年后全部支付給乙方。

　　八、乙方在工程完工交付給甲方后一年內負有該工程修理完善之義務，如因道路質量問題導致甲方不能正常使用，甲方有權拒絕支付質量保證金。

　　九、本工程交工驗收應按照交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》

　　和《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F80/1)有關規定執行。乙方所施工的工程如未達到驗收標準則無權要求甲方支付工程款，已施工部分所有權歸甲方所有。

　　十、本合同未盡事宜雙方可另定補充協議，補充協議與本合同有同等效力。

　　十一、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

建筑施工合同4

　　甲方：______________實業發展有限公司

　　乙方：________________建筑工程公司

　　甲乙雙方本著平等互利的'原則，就工程施工有關事宜進行友好協商，并共同達成以下補充協議：_________________

　　一、工程造價

　　1.土建工程造價按二類工程取費，總價下浮_______________%后為甲乙雙方土建工程結算造價。

　　2.安裝工程造價按三類工程取費，總價下浮_______________%后為甲乙雙方安裝工程結算造價。

　　3.材料價格計取劃分為土建結構及安裝預埋材料計取階段(地下結構至主體封頂)和建筑及水電安裝工程材料計取階段(主體封頂前一個月至_______________年_______________月_______________日)，分段計算確認，即雙方每月確定一次單價，該段工程完工后按月平均單價計算該段工程材料結算價值。

　　4.工程材料設備價格中信息價與市場價差額在正負_______________萬元(指本合同工程單項材料總值差額，下同)區間以內的工程材料按信息價計，信息價與市場價差額在正負_______________萬元區間以外的工程材料，乙方須依據工程材料實際市場批發價書面報甲方確認，并按雙方確認價進行工程結算。

　　5.乙方同意不收取下列費用：_________________工程搶工措施費、工程質量保證施工措施費、擾民施工措施費、場地不足施工措施費、一般施工安全及技術施工措施費(如在定額項目中已含，不再另行扣除，但也不額外追加);現場文明施工措施費雙方另行協商。

　　6.由甲方分包的工程，乙方項目部按分包工程總價_______________%(主要設備費除外)收取總分包配合費、管理費，并由甲方從各專業工程工程款中扣付給乙方環慶花園項目部。

　　本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　甲方(蓋章)：法人代表：

　　乙方(蓋章)：法人代表：

　　年月日 年月日

建筑施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保工程質量及圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程結構：鋼筋混泥土框架結構;

　　2、建筑面積： 平方米，最后按建筑實際面積為準，樓頂有女兒墻、隔熱層。

　　第二條：承包方式

　　1、包工不包料。甲方負責采購施工所需的建筑材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、水電等。乙方負責施工，并負責所有施工用具設備;包括：斗車、料桶、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘、鐵釘、扎絲、及生產生活用具等。

　　2、承包價格：每平方米 元，建筑面積按每層樓外墻計算。

　　4、工程承包內容：土建工程施工。乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。包括;基礎、女兒墻、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層、內墻水泥粗粉等。

　　5、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

　　6、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的.意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則。

　　第三條：工程質量

　　1、整個工程應按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

　　2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，對隱蔽工程需經甲方人員驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

　　3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊(柱子鋼筋)。

　　4、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

　　第四條：工程工期

　　1、 從簽訂合同之日起計算，乙方必須在————年——月——日前完成主體工程，完工時間不能超過——天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。

　　2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因工期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

　　第五條：施工費結算方式

　　1、 合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，工程完工經驗收合格后甲方支付工程款的70%給乙方。

　　2、 剩余工程款的30%做為工程質量保證金，保修期為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，墻體裂縫，等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方另請人處理，工時及材料從保證金中扣除。

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定的付款方式。

　　第六條：安全生產及其它

　　1、 在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，佩帶安全帽，高空作業必須系好安全帶，并做好周邊安全防護措施。做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

　　2、雙方責任：甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　3、其他未盡事宜雙方協商解決。

　　4、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　5、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(簽字或蓋章): 乙方(簽字或蓋章):

　　年 月 日 年 月 日

建筑施工合同6

　　發包方（以下簡稱甲方）：xxxxxxxxxxxxxx裝飾工程有限公司

　　委托代理人（姓名）：

　　聯系電話：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　委托代理人：

聯系電話：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條：甲方工作

　　1、甲方負責洽談承攬裝修業務；

　　2、甲方負責廣告策劃和發布，設計方案和制作工服；

　　3、甲方負責施工現場的施工進度，工藝說明，巡視督導，驗收等方面；

　　4、負責工程測量，預算，設計，導購，現場管理；

　　5、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第二條：乙方工作

　　1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度，同一著甲方工服，施工現場必須在明顯位置懸掛甲方公司標志；

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程，如乙方不按圖紙及工藝施工，造成的損失由乙方負責；

　　3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　4、乙方應處理好物業及業主的關系，不得和業主爭吵，有問題須及時向甲方反映，監理及時協調；乙方負責施工現場安全；

　　5、文明施工，管理好工程材料，施工過程中出現工傷事故由乙方負責；

　　6、乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業務，如有業務應通知甲方，經甲方同意辦理相關手續后方可承接；

　　7、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場；

　　9、保證施工現場的整潔，施工現場做到一日一清，施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工后負責清掃施工現場；

　　10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續，出現問題甲方不負責；

　　11、乙方不得與現場監理人員及我公司其他人員私下交易，一經發現全部扣除乙方向甲方交納的保證金；

　　第三條：工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第四條；材料供應

　　1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收；

　　第五條：工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(a)、工程量變化或設計變更；

　　(b)、不可抗力；

　　(c)、甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

　　3、因乙方責任不能按期完工，工期不能延誤；因乙方原因造成質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。

　　第六條：質量標準

　　1、雙方約定本工程施工質量按＜＜天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準＞＞質量驗收規范執行；

　　2、乙方應認真按照技術標準和設計要求施工，隨時接受甲方檢查，如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　第七條：工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　a、材料進場后的材料驗收；

　　b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗收；

　　c、防水工程驗收；

　　d、中期（木做收口）驗收；

　　e、工程完工后的整體竣工驗收。

　　乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續；

　　3、本工程自驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續；

　　4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第八條：工程款支付方式

　　1、簽訂本合同時，甲方收取乙方壹萬元作為質量保證押金，乙方承攬每個工程時，甲方從每個工程中扣出本工程最后結算總額的5%作為工程保修金，每個工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方，質量保證押金待雙方合作結束（合作結束時間為乙方最后接的`工程竣工日）后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。

　　2、材料進場驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%；中期驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%，待工程整體完工且業主驗收合格后七日內支付工程派工價的35%，其余5%作為工程保修金（參照1條）

　　3、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后7日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方在簽字時向乙方結清工程尾款；

　　4、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。

　　第九條：違約責任

　　1、合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；

　　2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；

　　4、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　第十條：合同爭議的解決方式

　　雙方發生爭議協商解決不成時，按下列1—2種方式解決：

　　1、向---天津市---仲裁委員會申請仲裁；

　　2、向----人民法院---起訴。

　　第十一條：附則

　　1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包；

　　3、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　第十二條：其他約定條款（可另附頁，附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力）。

　　第十三條：自甲乙雙方簽訂本協議之日起，甲乙雙方先前所簽定的所有協議約定即時解除。

　　甲方：

　　乙方：

　　蓋章：

　　蓋章：

　　年月日

建筑施工合同7

　　工程名稱：_________

　　合同價格：_________

　　施工協議書武陽 麗園小區四角亭景觀工程190000.00元（十九萬元整）

　　發包方（以下簡稱甲方）：_________承德XX公司

　　承包方（以下簡稱乙方）：_________

　　經甲、乙雙方協商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽 麗園小區景觀 工程，簽訂以下協議：_________

　　一、 工程內容：_________

　　平米等 工程（詳見施工圖紙）。

　　以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、 工期：_________

　　1、 開工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

　　2、 施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　4、 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　三、 工程合同價款：_________

　　經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。

　　四、 承建方式

　　1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承

　　建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。

　　3、 施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。

　　五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________

　　1、本工程無預付款。

　　2、合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數分三次支付。

　　1、四角亭a亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給

　　該項工程款合同金額60％。四角亭b亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。四角亭c亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。廊架c完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。防腐木地板完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

　　2、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價）的20%。

　　3、工程全部完工后三個月內，付工程總費用（總價，包括業主

　　認可的簽證、變更）10%。

　　4、扣留工程總費用（含業主認可的簽證、變更費用）10%為質

　　保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節點計算，一年后支付。

　　3、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為

　　3.41％）。

　　六、 工程質量要求：_________

　　1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的`內容、要求

　　及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。

　　七、 工程竣工驗收結算：_________

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。

　　八、 延期違約責任：_________

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，

　　則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。

　　九、 質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算， 期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定：_________

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安

　　全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建

　　的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　十二、合同生效與終止：_________

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲

　　方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議， 補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

　　合同附件一：_________

　　1、工程圖紙2、工程預算書

　　簽名：_________（甲方） 簽名：_________（乙方）

　　簽訂日期：_________ 簽訂日期：_________

建筑施工合同8

　　發包方：_________________（以下簡稱甲方）甲方身份證號：_________________

　　承包方：_________________（以下簡稱乙方）乙方身份證號：_________________

　　根據國家有關法律法規的規定。乙方承包甲方私有住宅樓工程全部的.建筑施工。經雙方協商一致，簽訂本合同。雙方共同遵守、嚴格履行、任何一方如有違反應承擔違約責任。

　　一、工程名稱：_________________私有住宅樓一棟

　　二、承包范圍及內容：_________________按設計圖紙土建工程+0.000以上主體工程及粗裝修。內容包括：_________________全部磚砌體、模板、鋼筋綁扎、混凝土澆筑、內外墻所有建筑材料的場內垂直運輸。

　　三、承包方式：_________________包工不包料。

　　四、包工工資：_________________按建筑面積每平方米190元（包括模板支撐施工用的機械、墻體的粗裝修）。

　　五、面積計算：_________________單屋頂面積邊對邊丈量計算。

　　六、工程結算：_________________

　　（1）、其它項目結算：_________________地圈梁按零工計算。墻體裝修按元/層，地板按元/平方米，其他費用均包括在面各積造價內。乙方不得無理要求補助其他費用。

　　七、工資支付：_________________乙方施工完每層樓面板后按該層面積造價的預付工資。粗裝修完工后再預付工資。

　　八、工程工期：_________________初定8月1日開工、工期5個月、其中主體工程3個月，裝修2個月，_____年_____月_____日完成主體，_____年_____月_____日完成全部裝修工程。如因甲方原因延誤工期，工期可往后順延。

　　九、甲方職責：_________________甲方在施工中及時提供各種建筑材料、并提供施工技術咨詢服務、提供施工圖紙二份及相關輔助資料，按是支付承包工資。

　　十、乙方責任：_________________

　　（1）、工程質量：_________________乙方必須按圖施工、服從甲方管理，在材料使用中鼓勵節約、杜絕浪費、保證質量。如乙方在施工中出現質量問題，乙方必須負責返工和承擔返工費用。施工保養由甲方負責。

　　（2）、乙方在施工中應規范操作、安全施工，由甲方支付1000元保險費。對于自身和其它的安全負由乙方負責，任何安全事故責任完全由乙方負責。

　　（3）、工期：_________________乙方應嚴格按照本合同約定工期完工。計劃并安排好各道施工程序。除正常保養停工以外，正常施工期間乙方不得無故停工或退場，乙方無故停工或退場經甲方催促三次以上仍未復工，甲

　　方有權終止合同，另擇他人施工，原剩余工程款不得支付。

　　十一、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行商定。

　　十二、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方（簽字蓋章）：_________________

　　乙方（簽字蓋章）：_________________

　　_____年_____月_____日

建筑施工合同9

　　發包方(簡稱甲方)

　　承包方(簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》，《建筑安裝工程承包合同條例》，以及其他有關法律規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　第一條 概況

　　1、甲方工程項目系合法審批。

　　2、工程施工地點：

　　3、工程承包方式：

　　4、總價款： 元，大寫(人民幣)： 經雙方認可，變更施工內容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。

　　5、工期： 天。即自________年____月____日開工至________年____月____日竣工;

　　第二條 工期

　　一、甲方要求比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應費用。

　　二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。

　　五、因乙方原因，工期每延誤____日，乙方應按工程總造價的3向甲方支付違約金，甲方有權直接在工程款中扣除。

　　第三條 關于工程質量及驗收的約定

　　一、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應提前24小時通知甲方。

　　二、乙方須在交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。

　　第四條 關于工程質量及驗收的約定

　　一、由于乙方原因造成質量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　二、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、面積核實、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的人工費，看管費每天100元人民幣。

　　三、材料在使用前，乙方應提供給甲方樣品，并經甲方確認后，方可使用。乙方在施工過程中，應自覺接受用戶監督，嚴格按照裝修設計方案施工，裝飾材料應嚴格按照預算表中規定的材質及價格采購，保質保量，裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認可后按報價規定價格購進并使用。如發現裝修期間與合同規定的材料和工藝不相符，甲方有權要求拆除重做所浪費的材料及人工均由乙方負責。

　　四、乙方出具的'施工圖須經甲方簽字認可后方可施工，如施工過程中或施工完畢甲方對原設計方案提出不同意見，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必須在合同規定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費。

　　五、根據合同要求，乙方應按時、按質、按量完成裝修任務，如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。

　　六、乙方施工過程中的所有施工圖，需經甲方簽字認可后，方可施工。

　　七、乙方在施工過程中，由于操作不當造成火災及人身傷亡事故由乙方負全部責任。

　　第五條 付款方式

　　1、簽訂合同七天內，支付工程款總額 %，計為 元整;

　　2、工程進展到 ,支付工程款總額 %， 計為 元整;

　　3、工程進展到 ,支付工程款總額 %， 計為 元整;

　　4、工程驗收合格一周內支付工程總額的 % ，計為 元整;

　　5、按工程總額的 %為質保金，計為 元整;

　　第六條 其它

　　一、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓客戶滿意。

　　二、施工完畢甲乙雙方可按實際施工面積和項目進行工程結算。

　　三、甲方如不按合同的約定付款，乙方有權按工程總價的5每日收取滯納金。

　　第七條 保修的約定

　　一、保修期限為 天，自通過甲方的竣工驗收之日起計算。

　　二、乙方保修范圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題(非竣工驗收后人為造成的損壞視為質量問題)的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應的人工費。

　　三、如乙方怠于履行保修義務，甲方有權另行委托

　　第三方進行維修，費用由乙方承擔。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

建筑施工合同10

　　業 主 方： （簡稱甲方），住址：

　　聯系電話： 身份證號碼：

　　承 包 方： （簡稱乙方），住址：

　　聯系電話： 身份證號碼：

　　甲方在位于 省 市 區 鎮 村 社擬建房

　　屋一幢，經甲乙雙方協商，由乙方負責承攬施工。為明確甲乙雙方的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠實守信的原則，確保建房施工過程中的安全、質量、工期、工程款支付等，經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以供甲乙雙方共同遵守執行。

　　一、 承包方式：

　　本工程采用甲方提供建筑材料，乙方組織施工人員、機械設備、工用具、腳手架、架板、模板、臨時水電管線、安全防護用品等除建筑材料以外的全部施工所需的人員及設備物資進行承包施工，既：包施工質量、施工安全、工期的承包方式進行承包。

　　二、 計劃工期：

　　計劃開工日期：20xx年 月 日，計劃竣工日期：20xx年 月 日，工期 （日歷）天。

　　三、 承包范圍：

　　按照甲方提供的施工圖紙，承包范圍包括：基礎土方開挖及回填、基礎工程、主體工程、樓地面工程、屋面工程、室內室外抹灰及面磚粘貼，-外散水工程、給排水及強弱電安裝工程等，既：除室內乳膠漆、門窗安裝、樓梯扶手安裝以外的全部施工內容均由乙方負責。

　　四、 承包單價：

　　按照建筑面積每平方米 元（大寫 元整）進行造價計算，該單價包括人工費、機械費、工用具使用費、安全文明施工費、安全施工措施費、勞動保護費、保險費等除甲方材料費以外的全部施工費用。

　　五、 付款方式：

　　按工程進度付款：一樓主體完成后支付 元，全部主體完工屋面斷水后支付 元，全部工程完工經甲乙雙方驗收合格后，甲乙雙方按照實際竣工的建筑面積進行總價計算，本次支付至總價款的95％，留5％作為工程質量保修金，工程質量保修期為一年，保修期滿后無質量問題，甲方一次性支付全部尾款，保修金不計息。

　　六、 施工安全

　　1、乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故的發生，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任全部由乙方承擔，與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。

　　2、乙方的施工人員必須身體健康，乙方負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育、安全告知和安全監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保工程施工安全和工程質量。

　　3、乙方應加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全文明施工。乙方人員的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　4、乙方須具有從事房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　七、 施工要求：

　　1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

　　2、甲方負責提供紅磚、水泥、砂石、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前3 天通知甲方購買所需材料。

　　3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。

　　4、所有工人的.吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

　　八、 工程質量：

　　1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。

　　2、乙方施工時要按照施工圖及建筑施工規范進行施工作業，確保施工質量符合《建筑施工質量驗收規范》要求，工程質量達到合格標準。

　　3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求進行修改或返工；返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。

　　4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重建的責任，并由乙方承擔所需的費用，并賠償甲方的相關損失。

　　九、 工期延誤：

　　工期從20xx年 月 日開始建設，工期為 （日歷）天。無正當理由，乙方不得延誤工期。由以下原因造成完工日期延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：

　　1、因停電或停水造成停工。

　　2、不可抗拒的自然災害，如地震、洪水、冰雹等。

　　3、甲方同意給予順延的其它情況（須由甲方簽字同意的情況說明）。

　　十、 違約責任和爭議的解決辦法：

　　1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行返修；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方違約，甲方有權解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，在工程相應進度完成五天后，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

　　4、因乙方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5 天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。

　　十一、 合同的生效與終止：

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

　　3、在工程驗收合格，質量保修期滿后甲方付清全部工程款后，該合同自動失效。

　　十二、 其他：

　　以上合同條款，雙方必須共同遵守。若有變更補充，經甲乙雙方協商一致后簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字（按手印）： 乙方簽字（按手印）：

　　合同簽訂日期：

　　20xx年 月 日

建筑施工合同11

　　甲方（房主人）： 乙方（承包人）：

　　甲乙雙方在平等自愿的原則上，根據有關法律法規，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。

　　一、建筑工程概況：

　　開工期為xxx年xx月xx日，竣工期為xxxx年xx月x日。本工程為一層磚混結構，面積約125平方米， 以實際建筑面積為準。

　　二、工承承包方式：

　　1、工程承包價格：本工程為甲方包料，乙方包工，每平方米包工價為：xxx 元人民幣，總包工價以實際面積為準。

　　2、承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的'鋼材、水泥、磚、石灰、砂石、瓷磚等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械設備,如攪拌機、振動設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責。

　　3、工程內容: 從基礎以上開始，主體按圖施工。包括：地板、墻體粉刷、貼瓷磚、水、電安裝、化糞池；室內刮瓷、室內外石膏線條。

　　4、工程質量要求:乙方必需按圖紙要求施工，磚頭縫滿漿,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平，保證工程質量合格，如不合格乙方必須返工直到甲方滿意為止，造成的損失由乙方負責。

　　三．雙方的責任：

　　1、工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，因施工過程中，發現設計問題，要及時通知甲方，確實需要變更的，需雙方協商一致。

　　2、安全問題由乙方負全責，發生任何安全事故，甲方不承擔任何責任。乙方在施工中必須做到安全生產，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施。

　　四、付款方式：從正式施工開始先支付一定的伙食用具費3000元，一層封頂后再付10000元，甲方工程完工后，如無重大質量問題即一次性付清余款。五、施工電費由乙負責。

　　六、未盡事宜由雙方協商解決。

　　七、本合同一式二份，雙方各執一份，望甲、乙雙方遵守執行，違約方負全部責任。

　　甲方簽字（手印）：

　　乙方簽字（手印）：

　　20xx年 月 日

建筑施工合同12

　　一、建筑施工合同中管理費

　　（一）管理費全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

　　最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　　（二）法院酌定管理費支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的`處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

　　（三）根據過錯原則確定管理費數額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

　　（四）根據合同履行情況結算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

　　（五）尚未支付的管理費無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

　　企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

建筑施工合同13

　　甲方：____________

　　乙方：

　　為實施好______縣20______年度大中型水庫庫區基金項目，解決______、______人飲問題，現將該項目發包給乙方實施。為保證工程能按期、保質、保量完成建設任務，經雙方協商同意，特簽訂合同如下：

　　一、工程名稱：20______年度大中型水庫庫區基金項目。

　　二、建設內容和規模

　　1、 內容：______、______人飲工程。

　　2、 規模：按設計圖紙和預算。

　　三、工程造價

　　工程總造價總投資約合計人民幣叁拾肆萬元（￥34.00萬元），工程造價按實際驗收工程量審計結算為準。

　　四、承包方式：工程采取由乙方包工、包料、包質量。

　　五、工程日期：開工時間為 年 月 日，竣工時間為 年 月 日，工期為 天。

　　六、甲乙雙方責任

　　甲方：按時提供施工設計圖紙，施工期間，甲方不定期派監理員到實地進行技術指導和質量監督。

　　乙方：按照《施工合同》及甲方提供的施工設計圖紙進行施

　　工，嚴格把好質量關，在施工期間要接受甲方質量檢查和監督，

　　凡工程質量不合格造成返工所發生的一切費用由乙方承擔。

　　七、搞好安全生產：乙方在施工中應注意安全，乙方人員在施工中出現的.意外事故均與甲方無關，由乙方自行負責。

　　八、工程付款方式：工程竣工后，經甲方組織相關部門進行驗收合格后，付80%工程款。經審計部門出工程結算審計報告后，再付15%。提留5%作為工程質量保證金。如一年后工程無質量問題，保證金如數退還。

　　九、本合同經雙方法人親自簽蓋章即生效，至工程竣工驗收，并保證金退還清楚后自行終止。

　　十、本合同一式四份，甲方兩份，乙方一份，財政局一份。

　　甲 方：______縣水庫移民工作管理局

　　法人代表：

　　項目負責人：

　　乙 方：

　　法人代表：

　　項目負責人：

　　簽訂日期： 年 月 日

建筑施工合同14

　　委托方(甲方)： 身份證：

　　承接方(乙方)： 身份證：

　　經甲、乙雙方友好協商，甲方決定委托乙方進行廠房建造。為保證工程順利進行，根據有關規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　一、工程地址：__________________________________，廠房規格：長_______米寬______米高_______米，總計建筑面積約_________平方米。施工內容：詳見廠房施工細則。委托方式：包工包料，工期：______年___月___日至______年___月___日，工程價款：每建筑平方米 _______元，共計人民幣約_____________ 元。竣工后以實際面積結算

　　二、甲方須提供水通、電通，路通。乙方負責按合同要求進料、組織施工，保質保量地按期完成施工任務。用電費用有乙方承擔。

　　三、合同簽訂10日內，甲方應付施工工費的____% ;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的 ____% ，工程竣工驗收后付施工費的 ____% 。剩余的 ____% 作為保修金，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。

　　四、如果因甲方原因造成延遲完工有甲方負責。乙方原因延遲完工，應承擔違約責任，由于乙方施工原因造成質量事故返工，其返工費用由乙方承擔。乙方負責施工現場的`安全，防止發生事故，萬一發生事故由乙方負全部責任。與甲方無關。

　　五、雙方同意參照國家相關規定進行工程驗收。 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認。增加的施工項目費用另計。

　　六、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　七、本合同雙方蓋章，簽字后生效。 本合同一式叁份，甲乙雙方公證人各執 一份。

　　甲方(業主)： (簽章) 乙方： (簽章)

　　公證人： (簽章) 簽約日期：

建筑施工合同15

　　甲方：__________________

　　身份證號碼：____________

　　乙方：__________________

　　身份證號碼：____________

　　依照《民法典》及其他相關法律、法規，遵循自愿、平等、公平和誠信的原則，雙方協商一致，訂立本合同。

　　一、工程地點：_____________________________。

　　二、工程名稱：_____________________________。

　　三、工程內容：_____________________________。

　　四、合同工期

　　開工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;合同總工期：_________天。合同工期日歷天數以實際乙方進場開始施工之日起計算，因不可抗力自然因素，及甲方單方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期順延，不計算在合同規定施工工期內。

　　五、工程單項承包單價(單包工不包料)種類規格安裝費(元)備注包含由進場施工合格標準、驗收、退場等，所需要的高路堅及檔土墻按設計要求____元，全部費用甲方不再因市場變化政府政策因素，不在調整價格，此價格為全費用包干價注：以上工程包驗收合格，若不合格返工費用原材料損耗由乙方負責。

　　六、工程質量技術要求：乙方嚴格按照現行施工規范和驗收標準要求施工，必須達到砂漿飽滿、大面平整、順直、縫寬均勻、標高、符合設計要求，以及甲方現場施工管理人員發出的指令施工，質量達不到規范標準要求的，甲方現場管理人員一經發現，乙方應立即拆除和重新施工，其中耗材的相關費用及由此造成的工期延誤，由乙方獨立承擔相關責任及費用，乙方不服從管理的應立刻清退出場并中止合同，產生的一切后果由乙方負責。風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責任

　　承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。

　　發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的.約定辦理。

　　七、現場管理施工現場使用機械及工具由乙方負責，部分材料在30米之外甲方用機械轉到施工現場，領出去的物件因施工班單方面造成損耗及丟失，施工方應負責修復和照價賠償。

　　八、現場處罰制度承包必須服從發包方現場施工管理人員的管理，由于措施不當造成質量事故及原材料損耗時，甲方現場施工管理人員有權進行現場處罰處罰金(50-200元)，乙方拒不簽字時，由甲方做施工記錄為準，結算時在工程結算款中予以扣除。因乙方單方面造成工期延誤時，處以每天____元罰金，乙方不得有任何異議。

　　九、安全施工與檢查乙方遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格安全組織施工，并隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。承包方及其勞務人員所有安全責任和因此發生的費用，由承包方全部承擔，發包方不與承擔任何連帶責任。施工現場必須帶安全帽，嚴禁穿拖鞋，一經發現由發包方現場施工發包方處以個人罰款50元。

　　十、工程付款方式本工程無預付款，承包方進場施工之日起，每施工30天后，按確認完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由發包方工程師組織驗收，合格后30天支付剩余款項。工程完工驗收合格。

　　十一、質量標準及驗收

　　1、工程質量：按總(分)包合同有關質量的約定、國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定__________等級。

　　2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

　　十二、違約責任風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

　　1、當發生下列情況之一時，工程承包人應承擔違約責任：

　　(1)工程承包人違反本合同約定，不按時向勞務分包人支付勞務報酬;

　　(2)工程承包人不履行或不按約定履行合同義務的其他情況。

　　2、工程承包人不按約定核實勞務分包人完成的工程量或不按約定支付勞務報酬或勞務報酬尾款時，應按勞務分包人同期向銀行貸款利率向勞務分包人支付拖欠勞務報酬的利息，并按拖欠金額向勞務分包人支付每日_____的違約金。

　　3、工程承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務時，應向勞務分包人支付違約金______________元，工程承包人尚應賠償因其違約給勞務分包人造成的經濟損失，順延延誤的勞務分包人工作時間。

　　4、當發生下列情況之一時，勞務分包人應承擔違約責任：

　　(1)勞務分包人因自身原因延期交工的，每延誤____日，應向工程承包人支付________元的違約金;

　　(2)勞務分包人施工質量不符合本合同約定的質量標準，但能夠達到國家規定的最低標準時，勞務分包人應向工程承包人支付__________的違約金;

　　(3)勞務分包人不履行或不按約定履行合同的其他義務時，應向工程承包人支付違約金__________元，勞務分包人尚應賠償因其違約給工程承包人造成的經濟損失，延誤的勞務分包人工作時間不予順延。

　　5、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　十三、爭議的解決工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，任何一方不愿和解、調解或和解、調解不成的，雙方約定采用下列第__________種方式解決爭議：

　　(1)雙方達成仲裁協議，向_______仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向有管轄權的人民法院起訴。

　　十四、本合同未盡事宜及因施工現場額外產生的費用，雙方協商擬定不納入合同范圍內。本合同一式___份，至合同簽訂之日起生效。

　　甲方：__________________

　　________年____月____日

　　乙方：__________________

　　________年____月____日

【建筑施工合同】相關文章：

建筑施工承包施工合同04-03

建筑施工合同02-23

施工建筑合同04-22

建筑合同施工合同05-05

建筑施工勞務合同04-11

建筑施工合同【精】03-30

建筑施工合同【推薦】04-01

【薦】建筑施工合同04-01

建筑項目施工合同04-09

建筑施工安全合同04-16