建筑施工合同通用15篇
隨著時間的推移,合同的用途越來越廣泛,它可以保護民事法律關系。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,以下是小編幫大家整理的建筑施工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
建筑施工合同1
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方在_____________,建筑總面積約__________平方米,由乙方承包施工。經雙方協商同意,特簽訂如下合同:
一、承包方式
采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、圖紙,乙方負責包括:_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
二、承建項目
乙方按照設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動板房,同時作好防滲處理。
三、承包價格
______元
四、付款方式:
工程竣工驗收后全部付清。
五、質量要求
乙應當按照甲方要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
六、注意安全
文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
七、工期要求:
二十天
八、其它未盡事宜,由甲乙雙方協商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):_________________
乙方簽字(章):_________________
日期:_________________
建筑施工合同2
甲方(發包方):
乙方(承包方):
經甲乙雙方商定,甲方將從化市灌村中學西教學樓重建工程的施工任務交給乙方承擔。為了明確雙方責任,確保工程的進度與質量要求,在公平、自愿、平等、互利的基礎上雙方協商議妥本協議以下各條款,共同監督,嚴格遵守。
第一條:承包方式:
乙方包工不包料,乙方負責自帶一切工程所需機械設備、架材、模板等。以規定的建筑投影面積計算規則計算投影面積,甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價¥350元/㎡人工機械架材費用。
第二條:承包范圍:
施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。
1、乙方負責施工中用的模板,支架,排山,鐵釘,扎線和建筑中的人工,以及升降吊機等一切工程所需機械設備和工具。
2、乙方負責主體的裝模,扎鐵、倒水泥、砌體、批蕩、貼瓷片、鋪地磚、貼外墻鋪水泥沙及一切的磚瓦工序和工地周邊外圍圍閉。
3、乙方負責本工程圖紙內的磚瓦工程,如有更改,增加項目,雙方協商解決。
第三條:質量要求:
合格工程
第四條:開竣工日期:
本工程定于 年 月 日開工,定 于 年 月 日竣工。日歷工期 天。
第五條:人機費支付辦法:
按照形象進度撥付。乙方進場后,基礎施工至正負零時,甲方預付人機費13萬元(拾叁萬元)給乙方;主體部分按210元/㎡,裝修部分為140元/㎡的人機費計算標準,甲方按照完成每層樓工程量人機費的80%的進度款支付給乙方。工程完工并交工驗收合格之日甲方按總人機費的95%結算給乙方,其余款項交工驗收合格后一個月內一次性撥付至總人機費的100%。每次付款,一切稅收與乙方無關,由乙方寫出書面報告和支付收據,經甲方技術人員按照合同要求核對工程量及質量情況后簽署意見,審批后撥付。
第六條:雙方責任
一、甲方責任
1、按照資金撥付辦法及時撥付人機費。
2、協調好開工前及施工中的水電供應,協調好施工道路 的暢通,達到三通一平,并承擔水電及道路三通一平所需的費用。
3、保證施工中所需材料和構件的及時供應,做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。
4、負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎及主體工程的驗收。
5、負責協調社會、主管部門及四鄰關系。
二、乙方責任
1、必須嚴格按照施工圖紙和現行施工質量驗收規范進行施工。
2、必須聽從甲方和上級主管部門、監督、監理的指揮,配合檢查,執行處理意見。
3、認真組織施工,編制施工進度計劃,質量保證措施、施工安全措施、技術節約措施、主要技術要求的'技術經濟指標等,嚴格執行措施條款,確保工程質量。
4、提供材料使用計劃,在各種材料使用前7天內向甲方提出書面材料用量計劃。
5、編制現場文明施工措施,加強文明施工管理,保證道路暢通,并懸掛文明施工和安全施工圖片。負責每天將施工現場清理干凈,材料、架材堆放整齊,現場無長流水、無長明燈,場地無積水和生活垃圾,達到文明施工的要求。
6、嚴格安全施工管理,明確事故責任,確保安全施工,杜絕事故的發生。如發生安全事故,一切責任均由乙方負責承擔。
7、提供所有所需的施工人員、機械架材及生產工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等),腳手架桿、板、扣件等,測量設備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等,并承擔其全部費用。
8、已竣工工程未交工前,負責已完工程的成品保護。
9、乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后,經甲方監理、質檢站驗收合格后,方可進入下道工序。
10、如因乙方未按圖紙施工或未按甲方要求施工造成施工不合格而返工等后果,乙方負責承擔由此引發的一切損失和費用。
11、人為造成材料半成品損壞的,按照實際價格從撥付人機費內扣除。
12、乙方不得將工程轉包,如轉包,甲方有權中止合同,下余人機費甲方拒付。
13、施工現場的臨時用電應嚴格按照操作規程進行,嚴格執行三相五線制,臨時用電所用的電料必須合格,接電后把閘刀蓋蓋好,確保用電安全。
第七條 工程變更
本項目承包范圍內無任何計時工,停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工,工人的生活費、人工費及機械架材的停滯費等,均由乙方承擔,甲方不承擔任何費用。如遇第三方要求或不可抗力造成停工的,甲方應按照乙方完成工程量的人機費結算,并在10天內一次性付清人機費給乙方。如需要工人在工地等待的按30元/天/人的補助計算標準支付給乙方。補助期限最長不得超過20天。
本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,本協議自簽訂之日起生效,至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜,雙方協商解決。
甲方負責人: 乙方負責人:
身份證號碼: 身份證號碼:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同3
甲方(戶主):
住址:
乙方(承包人):
住址:
甲方私人居住樓委托給乙方承包施工,經雙方友好協商達成如下協議。
一、承包方式:
包工不包料。
二、承包價:
按每平方米元計算,本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。
三、付款方法:
工程開工甲方預付元,結構結束(屋面蓋好)預付元,余款年春節前結清。
四、工期:
開工日期為農歷____月____日(____月____日)開工,施工日歷天天即________年____月____日竣工。
五、質量:
乙方施工中應注重質量,施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改,如堅持不整改甲方有權拒付工程款。
六、安全管理:
施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的'安全,如疏于管理發生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。
七、雙方責任和義務:
甲方:
①應保證建筑材料及時到場不影響乙方使用。
乙方:
、儇撠熃ㄖ┕さ拇怪边\輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。
、诮ㄖ牧线M場時間乙方應提前通知甲方提供,否則甲方不負有責任。
、鄢邪秶喊磮D紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。
八、本合同一式叁份,雙方簽字后生效,工程款結清后失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑施工合同4
一、建筑施工合同中管理費
。ㄒ唬┕芾碣M全額返還給實際施工人
最高人民法院(20xx)民抗字第10號案件中,最高人民檢察院提起抗訴,理由為:《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得!薄督ㄖā返诹邨l第一款規定:“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業整頓,降低資質等級;情節嚴重的,吊銷資質證書! 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得,充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價,立法目的在于規范建筑業市場,保證建筑工程質量,進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案,十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費,系違法分包所得,是典型的非法所得,無論是判歸十六化建公司還是返還胡某,都沒有法律依據,應當予以收繳。
最高人民法院審理認為:根據《解釋》第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳,目的在于平衡當事人之間的利益關系,及時制裁違法行為,進一步規范建筑市場,保證建筑工程質量,進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定,不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況,判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中,最高人民法院在認定建設工程合同無效后,依據《解釋》第四條對定,將非法轉包人已經取得的管理費,認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式,而是根據案件實際情況,以公平公正原則為基礎,以平衡各方利益為標準,做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。
(二)法院酌定管理費支付比例
最高人民法院(20xx)民申字第1277號案件中,最高人民法院審理認為:本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效,合同自成立時起不具有法律約束力,因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效,故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用,不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調,原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55.6241萬元,并無不當。
最高人民法院(20xx)民申字第1635號案件中,最高人民法院審理認為:原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作,依照公平原則,酌定以工程款8236363.09元為基數,參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況,按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中,最高人民法院在確認建設工程合同無效后,根據無效合同的處理原則,認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中,違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作,依據民法中的公平原則,酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分,從而參照合同約定確定管理費數額,而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用,從而酌定實際施工人管理費數額。
。ㄈ└鶕^錯原則確定管理費數額
最高人民法院(20xx)民申字第861號案件中,最高人民法院審理認為:20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定:乙方(余松堅、黃澤喜)按工程實際結算總價的22%扣繳甲方(中太公司)的工程管理費、稅金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同,應認定為無效,中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用,屬違法所得,不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款;盡管此約定是當事人真實意思表示,但合同被認定為無效后,如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇;一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款,法律依據不足,本院不予支持。
上述案件中,最高人民法院在確認建設工程合同無效后,根據我國《合同法》第五十八條規定:“合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任!鄙鲜霭讣,非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯,最高人民法院根據過錯責任原則,依據法院自由裁量權確定管理費數額。
(四)根據合同履行情況結算
最高人民法院(20xx)民申字第1078號案件,最高人民法院審理認為:對管理費,從二審查明的案件事實來看,雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此,實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支,屬于工程價款的一部分,即使合同無效,雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此,二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費,并無不當。
上述案件中,最高人民法院在認定建設工程合同無效后,認定涉案管理費屬于工程價款的一部分!督忉尅返诙䲢l規定:“建設工程施工合同無效,但是建設工程竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的.,應予支持。”上述案件中,涉案合同雖然無效,但是路航公司實際履行了管理義務,該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格,雙方參照合同結算工程價款時,亦應當參照合同約定按實結算管理費。
(五)尚未支付的管理費無需再支付
最高人民法院(20xx)民申字第1522號案件中,最高人民法院審理認為:《解釋》第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定,人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中,因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費,且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據,二審法院對此處理并無不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發包方(建設單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權利、義務的協議。依照施工合同,施工單位應完成建設單位交給的施工任務,建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工,發包人支付價款的合同,是建設工程的主要合同,同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方,雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的,或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用,在發生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業應通過“管理費用”科目,核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用,貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用,結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
建筑施工合同5
甲方:
乙方:
經甲乙雙方共同協商,甲方將位于磚混構造民房交由乙方承建,為了使工程能按質、按量、按時完成,根據《中華人民共和國合同法》,簽訂以下協議:
一、工程名稱:
磚混構造柱一樓一底共二層民房(總面積約平方米),其中:第一層層高4米,第二層高為3、8米。地腳圈梁高度為40厘米,除天井為混凝土地坪外,其它均要貼地板磚,要求平墻,內墻刮鋼化粉二道,外墻體臨路一面帖瓷磚、背面用水泥沙漿抿滑。
二、承包性質:
包工不包料,按主體建設實際投影面積計算,每平方米工價元整(¥:元/平方米)。
三、承包范圍:
工程從地腳圈梁、化糞池、室內裝潢(鋪瓷磚、衛生間、樓梯、鋼化粉等屬包工范圍的)、圍墻等所有主體和附屬工程由乙方負責承建施工,達到平整光滑、美觀。
四、雙方的權利和義務:
工程均由甲乙雙方協商的建設方案進行施工,在施工過程中不要給甲方造成材料浪費,合理使用,如有需要更改的地方經甲方同意后方可更改。
1、甲方在施工前必須為乙方保證水、電、路暢通,提供必要的建筑材料;
2、施工所需的攪拌機、震動器、模板、頂襯及施工工具由乙方提供;
3、每層的澆灌、澆柱必須使用攪拌機并且有振動器振動,澆柱必須使用插入式振動器振動;
4、整幢房子的施工的線條要平直,墻面要平整、光滑,瓷磚的角線及平整度必須符合建筑質量要求;
5、乙方要嚴格遵照甲方的要求,按國家頒布的現行有關設計施工規范行政標準施工,為確保工程質量,如發現質量達不到甲方要求,甲方有權責令乙方停工或返工,若不改正,甲方有權單方終止合同并拒付工程款。
6、乙方及臨時工的食宿由乙方自行解決,甲方不再提供任何費用。
7、在施工過程中,安全第一,閑雜人員不得進入施工現場,乙方必須按國家的安全生產規定施工,在施工過程中造成各種意外事故,一切責任由乙方負責。
10、乙方所需的建材,必須事先通知甲方,乙方不能以任何借口私自停工。
11、甲方負責把材料運到工地,其它由乙方自行解決。
12、雙方均有權提供建議和要求,并有義務接受對方的合理化建議,要求難以達成一致的,按甲方意見處理。
13、因不可抗力因素所造成的損失,由雙方共同承擔。
五、施工及工程質量要求:
按國家民用建筑標準和圖紙要求進行施工,未明確的'由雙方共同協商,必須符合質檢要求。
1、室內鋪地板磚,衛生間帖衛生磚,其它墻面用鋼化粉刮白抹平,達到平整光滑、美觀為宜。若鋪地板磚、刷鋼化粉的施工人員不是一伙的,單項施工完畢,施工人員必須將室內的殘渣清干凈。
2、樓梯踩步貼地板磚,豎面貼地板磚,面積按投影面積計算,不按斜度計算。墻體右山墻和內墻為18厘米厚,衛生間及廚房門墻為12厘米,干后刮兩道鋼化粉。
3、乙方在施工期間不得隨意浪費材料,原則上當天的漿料必須當天用完,漿號必須符合建筑標準所需的漿號。
4、施工人員進入施工現場后必須嚴格施工管理,確保施工安全,對施工過程中造成的人員傷亡(包括第三者的人員傷亡),由乙方承擔,甲方概不負責。
5、整幢房屋的主體和附屬工程建設的質量,甲方聘請建設質量監督管理部門會同乙方共同進行質量驗收,若達不到驗收標準需返工的部分,工料全部由乙方承擔。
六、工期要求:
乙方必須按甲方測定好的時間進行澆制,施工日期從20x年月日起至20x年月日,全部工程必須在年月日前竣工驗收,交付使用。
七、乙方每建好一層結束后支付工價4000元,以后按工程進度付款。
工程完工,經驗收合格后,付清所余工價。
八、違約責任:
1、新建房保修期為二年,若出現下列情況,甲方不得以任何借口不維修,保修和維修的工料由乙方自負。
、侔迕妗w等出現裂縫(板面細小線縫在2mm以內除外);②房屋出現坍塌跳殼、頂板脫落;
③其它因建筑質量不合格而引起的損失。
2、雙方必須嚴格認真履行合同協議,否則甲、乙雙方有權單方解除合同,違約造成的所有損失均由違約方承擔。
九、如有未盡事宜,甲、乙雙方協商解決,此合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,雙方不得在合同中做任何改動(除允許對方同意外),此合同從簽字之日生效,在工程全部完工驗收合格、結賬完畢自行終止。
甲方(簽字蓋手印):__________
乙方(簽字蓋手。篲_________
_____年_____月_____日
建筑施工合同6
甲方(委托人):
乙方(居間人):
本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨,為了更好的開拓市場,擴大企業的經濟效益和社會效益,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依據平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
2.4乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果甲方與建設單位簽訂了該工程項目專業承包施工合同,在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后,隨著建設單位撥付工程款的進度支付居間報酬。
4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
五、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用和勞務費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的'委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
6.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
7.1本合同簽字生效后,如果_____年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
9.2乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有,則由乙方自行承擔法律責任。
9.3本合同一式二份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章):_______
乙方(簽章):_______
簽訂日期:_______年_______月_______日
建筑施工合同7
委托方(甲方): 身份證:
承接方(乙方): 身份證:
經甲、乙雙方友好協商,甲方決定委托乙方進行廠房建造。為保證工程順利進行,根據有關規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、工程地址:__________________________________,廠房規格:長_______米寬______米高_______米,總計建筑面積約_________平方米。施工內容:詳見廠房施工細則。委托方式:包工包料,工期:______年___月___日至______年___月___日,工程價款:每建筑平方米 _______元,共計人民幣約_____________ 元?⒐ず笠詫嶋H面積結算
二、甲方須提供水通、電通,路通。乙方負責按合同要求進料、組織施工,保質保量地按期完成施工任務。用電費用有乙方承擔。
三、合同簽訂10日內,甲方應付施工工費的____% ;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的 ____% ,工程竣工驗收后付施工費的` ____% 。剩余的 ____% 作為保修金,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。
四、如果因甲方原因造成延遲完工有甲方負責。乙方原因延遲完工,應承擔違約責任,由于乙方施工原因造成質量事故返工,其返工費用由乙方承擔。乙方負責施工現場的安全,防止發生事故,萬一發生事故由乙方負全部責任。與甲方無關。
五、雙方同意參照國家相關規定進行工程驗收。 施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認。增加的施工項目費用另計。
六、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
七、本合同雙方蓋章,簽字后生效。 本合同一式叁份,甲乙雙方公證人各執 一份。
甲方(業主): (簽章) 乙方: (簽章)
公證人: (簽章) 簽約日期:
建筑施工合同8
甲方:________
乙方:________
應甲方要求,在原甲方與乙方________年________月________日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現根據甲方要求,作相應增項。根據原施工合同精神,經雙方協商,作如下補充協議:
一、工程范圍:________年________月________日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求:________年________月________日至________年________月________日。
三、新增工程量:
詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》
四、質量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式:按原合同執行。
六、其它:施工合同補充協議
1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:________(蓋章)乙方:________(蓋章)
法定代表人:________法定代表人:________
簽約日期:________年________月________日
建筑施工合同9
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的原則,并參考《中華人民共和國建筑法》,《建設工程施工發包與承包價格管理暫行規定》,《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》等法律、法規相關規定,結合本工程具體情況,為明確發包方與承包方雙方在工程施工過程中的權利義務,雙方本著公平、公正、自愿、誠信、互惠互利的原則,特簽訂本合同,以資共同遵守。經甲、乙雙方協商達成如下協議:
一、工程概況
工程名稱:興建公司指揮部(其中職工宿舍9間,建筑平方面積218㎡,四合院辦公室建筑平方面積為389.6㎡)。
二、承包方式
1、由乙方包工包料,并負責所有施工用具設備;
2、施工包干價每平方米按1080元計算,工程總造價為656208元(大寫:陸拾伍萬陸仟貳佰零捌元整);
3、工程承包內容:土建工程水、電安裝及房屋裝飾裝修;
4、乙方在施工時出現工程增減時,甲、乙雙方共同協商,確定后增減工價,待完工后一并納入結算。
三、工程工期
1、甲方規定動工時間為年 月 日至年 月 日,乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可順延,若因乙方人為原因工期延時,甲方有權扣除乙方施工費。
四、工程質量
1、整個工程必須按國家施工規范要求施工;
2、乙方未按甲方要求,質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
五、施工費結算方式
1、合同簽定后,由乙方積極組織施工人員進行施工,每月按進度款50%,竣工驗收后付清余款;
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求,如果中途退場視為違約,按進度款30%付款。
第六條:安全生產
在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用電,用水安全,高空作業必須系好安全帶,做到安全施工,文明施工,杜絕一切不安全事故,倘若發生病、傷、亡等一切安全事故,責任由乙方全部自己負責,甲方不承擔任何責任。
七、勞動爭議處理及其他
雙方因履行本合同發生爭議,應當向甲方勞動爭議調解委員會申請調節,調解不成的,應當自勞動爭議發生之日起,60日內向公司所在地有管轄權的`勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的,可自接到裁決書之日15日內向人民法院起訴。
八、其他
1、甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件,與本勞動合同具有同等法律效力;
2、本合同未盡事宜或與國家、湖北省有關規定相悖的,按照有關規定執行;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效;
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同10
發包人(全稱):_________________
承包人(全稱):_________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_________________
工程地點:_________________
工程內容:_________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_________________
資金來源:_________________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總日歷天數___天。
四、質量標準
工程質量標準:_________
五、合同價款
金額(大寫):______元(人民幣)
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的`洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:_________年_____月_____日
合同訂立地點:___________
本合同雙方約定___________后生效。
發包人:(公章)_________________承包人:(公章)_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_________年_____月_____日 _________年_____月_____日
建筑施工合同11
發包人(全稱):____________________________
承包人(全稱):____________________________
發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,經協商一致,對___________________(工程全稱)簽定施工合同。
第一條 工程質量保修范圍和內容
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任。
質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統,電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容,雙方約定如下:
第二條 質量保修期
雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定,約定本工程的質量保修期如下:
、钡鼗A工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;
⒉屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為______________年;
⒊裝修工程為____________年;
⒋電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為________________年;
、倒崤c供冷系統為__________________個采暖期、供冷期;
、蹲≌^內的`給排水設施、道路等配套工程為________________年;
、菲渌椖勘P奁谙藜s定如下:_______________________________________________。
質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
第三條 質量保修責任
⒈屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委托他人修理。
、舶l生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修。
、硨τ谏婕敖Y構安全的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
、促|量保修完成后,由發包人組織驗收。
第四條 保修費用
保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
第五條 其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:
工程質量保修書,由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
發包人(公章):__________________承包人(公章):____________________
法定代表人(簽字):_____________法定代表人(簽字):________________
____________年___________月______日____________年________月____________日
建筑施工合同12
甲方:_______________
乙方:_______________
施工協議書武陽xx麗園小區四角亭景觀工程190000.00元(十九萬元整)
發包方(以下簡稱甲方):_________承德XX公司
承包方(以下簡稱乙方):_________
經甲、乙雙方協商一致,本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽xx麗園小區景觀xx工程,簽訂以下協議:_________
一、xx工程內容:_________
平米等xx工程(詳見施工圖紙)。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、xx工期:_________
1、xx開工日期:_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止,共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、xx施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、xx因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、xx發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
三、xx工程合同價款:_________
經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整),若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實際發生結算。
四、xx承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承
建工程的飾面樣板材料,必須經雙方共同確認方可進行施工。
3、xx施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。
五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款:_________
1、本工程無預付款。
2、合同生效后,發包人按時直接向承包人支付工程款:_________支付次數分三次支付。
1、四角亭a亭完工后,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給
該項工程款合同金額60%。四角亭b亭完工后,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。四角亭c亭完工后,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。廊架c完工后,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工后,經業主、甲、乙三方驗收合格,付給該項工程款合同金額60%。
2、工程全部完工后,付單項工程總費用(工程總價)的'20%。
3、工程全部完工后三個月內,付工程總費用(總價,包括業主
認可的簽證、變更)10%。
4、扣留工程總費用(含業主認可的簽證、變更費用)10%為質
保金,工程全部完工并已驗收合格為時間節點計算,一年后支付。
3、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣,扣除稅率為
3.41%)。
六、xx工程質量要求:_________
1、xx乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、xx施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。
七、xx工程竣工驗收結算:_________
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請,甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。
八、xx延期違約責任:_________
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,
則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。
九、xx質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期,質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算,xx期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定:_________
1、施工期間,甲方因故進行修改調整,應提前二天通知乙方,向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處,應提前二天以書面形式上報甲方,經甲方及設計部門處理后再行施工,所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間,乙方必須做好安全生產防范工作,落實各項安
全措施,確保施工安全,承擔安全施工責任,教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場工地的關系協調,以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯絡,協調現場施工。乙方承建
的土建項目,應與相關安裝工序密切配合,要求應用書面聯系。
十二、合同生效與終止:_________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿,甲
方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份,甲、乙方各執壹份,具同等法律效力。合同履行中未盡事宜,應盡可能協商解決。可補簽有關協議,xx補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
合同附件一:_________
1、工程圖紙2、工程預算書
甲方:_______________乙方:_______________
日期:_______________日期:_______________
建筑施工合同13
XXXXXX公司(以下簡稱甲方)
XXXXXX公司(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、誠實信用的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
工程名稱: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程 工程地點: XXXXXXXXXXXXXXXXX 工程內容: XXXXX 承包范圍: 包工包料 開工日期: XXXX年XX月XX日 竣工日期: XXXX年XX月XX日 合同工期總日歷天數: 40天 質量等級: 合格 合同價款(大寫):
第二條 圖紙
一、圖紙提供日期: xxxx年xx月xx日
二、圖紙提供套數: 兩套
第三條 駐工地代表
一、甲方駐工地代表及委派人員名單:
二、實行社會監理的總監理工程師姓名及其被授權范圍(如果有): 無
三、乙方駐工地代表:
第四條 甲方工作
一、乙方施工所需要的場地,由甲方在乙方進入現場前三日內清除干凈,使施工現場具備施工條件,并在開工后繼續負責解決施工現場遺留的問題。
二、在乙方進入現場前三日內將施工所需要的水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場內指定地點,并保證施工期間的需要。施工期間所需水電費用由甲方負責。
一、 乙方根據甲方提供的施工圖紙進行施工。
二、 乙方提供營業執照、組織機構代碼證、施工資質、安全生產許可證、法人授權委托書。
三、向甲方代表提供工程進度計劃的時間和份數:乙方進入現場二日內,一份。
四、負責在交工前清理施工現場。
第六條 檢查和返工
乙方應隨時接受甲方代表對施工質量的檢查,如因質量問題需要乙方返工、修改,乙方應承擔由返工、修改而增加的費用;如因甲方不正確糾正或其它非乙方原因而引起的`經濟支出,由甲方承擔。
第七條 工程質量等級:合格.
第八條 驗收標準:
一、按照建筑施工質量驗收規范GB 50300-20xx驗收。
第九條 工程價款與支付
一、 總造價:
二、付款方式:
1、合同簽訂日起,甲方支付給乙方總造價40%預付款。
2、施工進度完成80%支付總造價35%工程款,驗收合格再支付總造價20%工程款。
3、一年后支付總造價5%質保金。
第十條 乙方采購材料設備
一、乙方采購材料、設備的要求:經甲方代表驗收達到質量標準后方可投入施工。
二、材料要求:
第十一條 竣工驗收
乙方提供驗收報告的時間:工程竣工驗收后二日內。
一、工程竣工后,由乙方于工程竣工驗收合格后三日內,向甲方代表提交結算報告,并由甲方代表批準。
第十三條 保修
一、保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日起計算,保修期為壹年。
二、由乙方提供的工程安裝,因產品及施工質量問題,乙方在接到甲方通知后二日內派人修理。
第十四條 爭議
在履行合同中,如甲乙雙方發生爭議,其解決的程序為:自行調解、申請、提出起訴,在爭議未果之前應保持施工連續,同時甲乙雙方都要保護好已完工程。
第十五條 安全施工
一、在施工期間,由乙方自行承擔所發生的一切安全事故責任。
二、乙方應遵守甲方廠規廠紀。
第十六條 其它
一、本合同自協議條款約定后雙方簽字之日起生效,合同有效期為二年。
二、本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份。
三、本合同內的未盡事宜,經甲乙雙方共同協商后另簽協議,與本合同具有同等效力。
甲方:(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 乙方:(章)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字) 委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
開戶銀行名稱: 開戶銀行名稱:
銀行帳號: 銀行帳號:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
建筑施工合同14
發包人(甲方):________________________
承包人(乙方):________________________
雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程施工項目協商一致,訂立本合同。
1、工程概況
工程名稱:____________________________。
工程地點:____________________________。
工程內容:____________________________。
2、工程承包范圍
承包范圍:_____________________面積為準。
3、合同工期
開工日期:______年______月______號。
坯房竣工日期:______年______月______號。(中途如有下雨一天則往后推遲一天)
竣工日期:______年______月______號。
合同工期總日歷天數:______天。
4、工期延誤:因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延。
(1)設計變更和工程量增加。
(2)一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時。
(3)不可抗力自然條件。
5、工程竣工:乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的,乙方承擔違約責任。
6、工程質量標準:__________縣質量檢測局為準。(不包括材料質量)
7、合同價款
金額:建筑面積每平方米¥______元________建筑面積的'總平方米。
工程預支款:¥______萬元。
竣工日付款:余下總金額的______%。
工程款結算:檢測工程竣工日后______個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。
8、組成合同的文件
(1)本合同協議書。
(2)標準、規范及有關技術文件。
(3)圖紙
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
9、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
10、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請,甲方則需及時提供全部建筑不得誤工,保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。
11、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。
12、本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人承包人分別保存一份。
13、合同生效。
合同訂立時間:____________年_______月______日。
合同訂立地點:_______________________________。
本合同雙方約定_______________________________后生效。
發包人:(簽名)____________
電話:______________
住所:____________________
承包人:(簽名)____________
電話:______________
住所:____________________
建筑施工合同15
甲方:______________
乙方:______________
根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定,XXX(以下簡稱甲方)將在北五十家子鎮升弘養殖場建筑工程承包給XXX(以下簡稱乙方),經雙方協商,達成如下承包協議:
一、建設物料及施工費用共239萬元,核算標準如下:
1、圈舍主體建筑:圈舍總面積2000平方米,包工包料600元/平方米,合計120萬元。
2、辦公室及防疫室200平方米,工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米,工料及施工費12萬元。
3、青貯池3000立方米,工料費合計45萬元,干草棚300平方米,工料費6萬元,沼氣池200立方米,工料費16萬元。
4、院墻及廠區綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限
工程建設自20xx年4月份開始,20xx年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥款
甲方前期撥付乙方預備資金50萬元,用于園區建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權利
。ㄒ唬┘追剑
1、認真履行協議要求,按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所,保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的`正常生產秩序,保證乙方正常施工。
。ǘ┮曳剑
1、嚴格按甲方圖紙,在技術人員指導下進行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇,嚴格執行采購制度,保證原材料質量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理,保證施工安全,無責任事故。
4、按甲方規定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限,負責賠償甲方相當于正常生產收入數額的違約金。
甲乙雙方各執一份,協議自簽訂之日起執行。未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
【建筑施工合同】相關文章:
建筑施工承包施工合同04-03
建筑施工合同02-23
施工建筑合同04-22
建筑合同施工合同05-05
建筑施工勞務合同04-11
建筑施工合同【精】03-30
建筑施工合同【推薦】04-01
【薦】建筑施工合同04-01
建筑項目施工合同04-09
建筑施工安全合同04-16