- 相關推薦
扣冷棚膜施工合同
現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編為大家整理的扣冷棚膜施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
扣冷棚膜施工合同1
甲方：
乙方：
經過雙方共同協商，甲方將寶塔區二莊科經濟適用房項目周邊噴錨支護工程委托乙方實施。為了明確雙方責任權利，互相配合，達成以下條款以資雙方共同遵守。
工程名稱：
工程地點：
一.范圍：
生態時代土釘錨噴支護及中風化巖層釘錨噴支護包括邊坡修整、打花管，注漿、鋪鋼筋網片、噴射砼等工程范圍詳見設計說明和施工圖的全部要求。
二.工作內容：
依據甲方提供的確認圖紙、設計說明和施工圖要求的全部內容。包括：制作、安裝、交驗、保修等。
三、合同工期：
工程計劃 年 月 日開工， 年 月 日竣工工期
天 (累計施工天數)。若因甲方原因或不可抗力影響施工，經甲方代表書面簽字確認后工期順延。
四、質量等級為合格，符合國家相關規范、標準規定。保證施工期間坑壁安全直至回填土完成。
五、承包方式及單價：本項目實行輕包：即包工不包料，保質量保工期。噴錨支護綜合單價140元/平方米，此單價為含稅及配合費單價，此單價在施工過程中市場價格如有浮動，不再調整。配合費用乙方自理，如有必要甲方配合協調。工程量按實結算，實測實量。
六、施工規范和驗收標準：
1.乙方必須嚴格按照設計圖紙、設計選用的標準圖集，施工規范和標準進行施工。乙方必須做好自檢記錄，隱蔽工程記錄和各種試驗記錄。
2.工程驗收前乙方必須將施工資料(含竣工圖、質量保證資料、各種試驗報告)整理齊全，一式兩份交甲方審查合格后方可申請驗收。
3.甲方嚴格按照設計圖紙及驗收規范進行上下工序之間驗收及竣工驗收，并及時進行隱蔽工程交底和簽認。配合乙方做好中間環節的簽字驗收。
七、雙方責任：
甲方：
1.甲方負責現場管理、協調，進行現場交底。
2.對工程進度、質量進行監督檢查、組織隱蔽工程和竣工驗收。
3. 按合同約定支付工程款。
4. 提供施工藍圖二份(圖紙由乙方自理)。
乙方：
1、必須遵守甲方的現場管理和有關規章制度，隨時接受甲方監督檢查，確保工程質量，保證工程按期完成。
2、材料進場及施工中及時向甲方提請驗收檢查。上道工序未經甲方簽字驗收不得進入下道工序施工，否則無條件返工處理;若乙方強行施工，甲方有權終止合同，拒付工程款。在乙方提出申請2個工作日小時內進行驗收，如不能在約定期限內現場驗收，無條件承認乙方的施工成果。
4.竣工驗收前的成品、半成品保護由乙方負責，竣工驗收后的成品保護由甲方負責。
5.承擔保修責任和義務。
6.甲方進行現場交底，由乙方實施保護施工現場設施，若有損壞，恢復原狀或照價賠償。
7.在施工過程中，嚴格按照國家有關安全政策法規和工程技術規范組織施工，要采取安全文明施工措施，保證安全文明施工。工程施工過程中及甲方今后的施工過程中，如因乙方工程質量或管理不善發生不安全事故，乙方承擔全部責任和經濟損失，以及延誤工期給甲方及第三方造成的損失。
8.施工中相關人員必須持證上崗，項目負責人和技術員必須堅守崗位，否則按違約論處，每次扣除工程款100元。
為使工程有序進行，便于聯系協調，甲方委派 同志，乙方委派 同志為雙方各自代表，負責現場有關事宜的處理。
八、工程款支付辦法
1、噴錨支護施工完成后，甲方支付結算價的`60%，余款待竣工驗收合格后結清余款。
2、現場施工用水、電甲方負責協調，指定接口，乙方承擔費用。
九、違約責任
1、甲方沒按時結算、付款，每遲付1天，按欠付工程款的萬分之五違約金付給乙方。
2、乙方未按甲方指定的日期進場開工，承擔由此給甲方造成的損失。超過5天者，甲方有權終止合同，另行委托。乙方未按約定的期限竣工，每推遲一天，每天乙方向甲方支付 元違約金。工期延誤壹拾天以上時，甲方有權終止合同，乙方在甲方發出的通知5日內撤離施工現場，由此造成的一切責任及損失由乙方承擔。
3、本合同由乙方負責實施，乙方不得轉包第三方。若發現轉包，甲方有權終止合同，另行委托他人施工，乙方承擔全部違約責任。
4、乙方工程質量達不到圖紙規范和標準要求的，乙方無條件返工處理，如拒不返工處理，甲方有權拒付工程款。情況嚴重的甲方有權終止合同。因施工原因造成的一切質量及安全問題，其責任和損失全部由乙方承擔。
5、任何一方不履行合同或違約向對方支付承包價格10%違約金。
十、爭議解決
1、本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方協商不能解決時，任何一方可申請工程所在地人民法院訴訟解決。
2、未定事宜雙方根據具體情況協商簽訂補充協議。
十一、本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份，經雙方簽字蓋章后生效，工程款付清(含保修金)后，自動失效。
本頁無正文
甲方：
乙方
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
年 月 日
年 月 日
扣冷棚膜施工合同2
甲方：_________________有限公司
乙方：_________________
甲方將位于________區________鎮________村________坡________隊一座鐵棚廠房以包工包料的形式承包給乙方施工,經雙方共同協商達成以下協議：
一、工程設計式樣由甲乙雙方事先商定的式樣進行施工(實際施工按具體情況甲乙雙方商定最佳方案)。
二、工程所用的材料質量和規格(乙方進料甲方驗貨為準)
三、工程單價以廠房投影面積計算(含四周鐵皮瓦封閉),屋面投影________元/㎡(含稅金)。
四、工程付款方式：工程總造價為________萬元,乙方材料進場后,甲方付給乙方工程款總額的.60%(即________元)作工程進度款;余款待工程完工后十五天內付清,逾期則每天按工程總額的5%給乙方作為滯納金。
五、工程期限：從________年________月________日到________年________月________日完工,遇到停電和下雨天等不可抗拒的因素,由雙方相互溝通,協商順延工期。
六、雙方職責：
①甲方負責提供工作場地和三通一平(通電、通水、通路、平整場地),負責協商解決好與上級部門和當地群眾的關系或糾紛(基礎坑、沙、水泥及水電費用均由甲方負責)。
②乙方負責提供施工計劃,負責按施工圖要求進行施工,負責如期按質按量完成施工任務。
③違約負責：本合同經雙方簽字后生效,共同遵守。若單方違反本合同中的任意一項,必須付給對方違約金人民幣伍仟元整。
七、如有不宜之處,需雙方協商解決,方可執行。
八、本協議一式兩份,甲乙雙方執一份,雙方簽字之后生效。
甲方法人代表(簽字)：_________________乙方法人代表(簽字)：_________________
身份證號碼：_________________身份證號碼：_________________
________年________月________日
【扣冷棚膜施工合同】相關文章：
鋼筋棚施工合同09-02
彩鋼棚施工合同范本12-25
農貿市場鋼棚施工合同書10-29
彩鋼棚施工合同范本3篇【推薦】05-06
陽光棚合同范本07-24
鋼架棚承攬加工合同03-12
代扣電費協議05-22
輕型鋼架棚承攬加工的合同02-20
冷鏈運輸合同03-14