承攬合同書(shū)

時(shí)間：2024-10-23 03:46:58 合同我要投稿

【熱】承攬合同書(shū)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，合同的法律效力與日俱增，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編收集整理的承攬合同書(shū)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

【熱】承攬合同書(shū)

承攬合同書(shū)1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)〈〈中華人民共和國(guó)合同法〉〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認(rèn)同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計(jì)算工期,開(kāi)工日期為20xx年11月22日。

　　第二條甲方責(zé)任，權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方提出設(shè)計(jì)思路、項(xiàng)目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達(dá)到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

　　4、根據(jù)乙方要求及時(shí)做好工程驗(yàn)收工作。

　　第三條乙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)

　　1、指派項(xiàng)目責(zé)任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定；嚴(yán)格按甲方認(rèn)定的圖紙或按照?qǐng)D紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄；參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　第四條工程項(xiàng)目

　　1、振升平開(kāi)窗，雙層鋼化中空玻璃，單價(jià)420元/m2×81 m2=34020元（大寫(xiě)：叁萬(wàn)肆仟零貳拾元）

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的.鋁材做骨架，單價(jià)860元/ m2×46.5 m2=39990元

　　（大寫(xiě)：叁萬(wàn)玖仟玖佰玖拾元）

　　3、上海雙雄銅門(mén)廠，單價(jià)12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫(xiě)：陸萬(wàn)零壹佰陸拾元）樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網(wǎng)，單價(jià)150元/ m2×54 m2=8100元

　　5、推拉門(mén)：?jiǎn)蝺r(jià)560元/ m2×35.3 m2=19768元

　　6、陽(yáng)光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價(jià)450元/ m2×37 m2=16650元

　　7、衛(wèi)浴門(mén)，1080元/條×5條=5400元

　　8、室內(nèi)門(mén)，2880元/條×9條=25920元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價(jià)1280元/ m×65.8 m=84224元

　　第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收

　　1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，須通知乙方，另約定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，則視為驗(yàn)收認(rèn)可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗(yàn)收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗(yàn)收認(rèn)可合格。

　　4、如因驗(yàn)收不合格的工程而須返工的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：（大寫(xiě)）貳拾玖萬(wàn)肆仟貳佰叁拾貳元

　　（小寫(xiě)）

　　1、乙方完成1.2.3項(xiàng)的工程時(shí)，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效；

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

承攬合同書(shū)2

　　甲方（定作方）：

　　代理人：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方（承攬方）：

　　代理人：

　　地址：

　　聯(lián)系電話：

　　甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的`原則，依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，就___________（地點(diǎn)）玻璃供需問(wèn)題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

　　一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)：

　　玻璃品種： ___________，規(guī)格： ___________，數(shù)量：___________，單價(jià)：___________。

　　交貨地點(diǎn)：

　　運(yùn)輸方式、費(fèi)用：

　　1）由乙方負(fù)責(zé)送貨，運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān).玻璃卸車(chē)前破片由乙方負(fù)責(zé)，落地驗(yàn)收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé).

　　2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號(hào)樓層等識(shí)別編碼，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。

　　二、交貨期：

　　合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補(bǔ)片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。

　　三、驗(yàn)收方式：

　　1）玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收當(dāng)批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時(shí)予以檢驗(yàn)，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書(shū)面形式通知乙方，否則視為驗(yàn)收產(chǎn)品合格。

　　2）_________玻璃制作按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).

　　六、結(jié)算及付款方式：

　　甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票，乙方發(fā)車(chē)后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。

　　七、違約責(zé)任：

　　1）雙方應(yīng)按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.

　　2）如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。

　　八、其他：

　　本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭(zhēng)議雙方均有權(quán)提起訴訟。

　　九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項(xiàng)目結(jié)束本合同自行解除。

　　十、保質(zhì)期及保修

　　1、保質(zhì)期為二年（驗(yàn)收之日起）

　　2、執(zhí)行本項(xiàng)目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問(wèn)題，乙方無(wú)償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。

　　甲方：

　　代表：

　　賬號(hào)：

　　戶行：

　　___________年___月___日

　　乙方：

　　代表：

　　賬號(hào)：

　　戶行：

　　___________年___月___日

承攬合同書(shū)3

　　甲方：（定做方）

　　乙方（承攬方）附加身份證復(fù)印件

　　加工xx，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：

　　一、甲方權(quán)利和義務(wù)

　　1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專(zhuān)用工具，乙方自購(gòu)。如在本廠購(gòu)買(mǎi)材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫(huà)，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。

　　2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

　　二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、通過(guò)考察同意后，自愿購(gòu)買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方自己負(fù)責(zé)。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)杞?jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條（2款）時(shí)以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請(qǐng)，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方乙方：

　　年月日

　　供方（全稱(chēng)）：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　需方（全稱(chēng)）：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：

　　三、原材料來(lái)源及互利方法：

　　四、交（收）貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：

　　五、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：

　　六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

　　七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

　　八、其他：

　　九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)備案。

　　十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

　　十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)、銀行各一份，工商行政管理機(jī)關(guān)二份。

　　十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同

　　供方：________________________

　　代表人：_____________________

　　____年____月____日

　　需方：________________________

　　代表人：______________________

　　____年____月____日

　　承攬方（全稱(chēng)）： _________________________________________

　　定作方（全稱(chēng)）：_________________________________________

　　合同編號(hào): ______________簽訂地點(diǎn): ______________________

　　承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：

　　品_ 名

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　單價(jià)

　　金額

　　分期交（收）貨數(shù)量

　　備注

　　月

　　總金額（大寫(xiě)）__ 佰___ 拾__ 萬(wàn)__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計(jì)人民幣（大寫(xiě)）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符．

　　2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。

　　三、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：

　　定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對(duì)定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對(duì)承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書(shū)面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問(wèn)題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。

　　四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)，具體包裝要求是___________________ ________________________。

　　五、交貨（運(yùn)輸）時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運(yùn)人）承運(yùn)，由承攬方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù)，運(yùn)費(fèi)由定作方自行承擔(dān)。承攬方將定作物交付承運(yùn)人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險(xiǎn)由定作方承擔(dān)。

　　2、時(shí)間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來(lái)前7天書(shū)面向?qū)Ψ教岢觯⑶胰〉脤?duì)方同意。

　　委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。

　　六、預(yù)付款要求：定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿計(jì)算），該預(yù)付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。

　　七、定作款結(jié)算辦法及期限：

　　1、 ___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項(xiàng)，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對(duì)定作物行使留置、處分等權(quán)利。

　　八、違約責(zé)任：

　　第一點(diǎn)：定作方的違約責(zé)任

　　（１）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時(shí)，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

　　（２）中途解除合同的，定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。

　　（3）未按合同規(guī)定日期付款的'，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（4）無(wú)故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，

　　（5）錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應(yīng)該承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點(diǎn)：承攬方的違約責(zé)任

　　（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金。

　　（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用；

　　（3）承攬方無(wú)故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。

　　（4）因?yàn)槌袛埛皆驅(qū)е露ㄗ魑镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

　　九、爭(zhēng)議解決方式

　　本合同履行過(guò)程當(dāng)中的任何爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔(dān)保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件。

　　十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有±＿＿天的浮動(dòng)。

　　十二、本合同履行過(guò)程當(dāng)中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同

　　十三、雙方需約定的其它事項(xiàng)：

　　________________________________________ __________________________________________

　　____________________________________ __________________________________________

　　__ _________________________________________________________________________________

　　__ ___________________________________________________________________________________

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）：______________ 定作方（蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

　　開(kāi)戶銀行：＿＿＿＿＿＿開(kāi)戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：______ 年____ 月____ 日

承攬合同書(shū)4

　　甲方(定做方)：____________________________

　　乙方(承攬方)：____________________________

　　一、亮化工程內(nèi)容及要求：

　　二、承攬方式：乙方包工、包料、設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試及維修不留缺口。

　　三、總造價(jià)(總費(fèi)用)為拾萬(wàn)仟佰拾元整。

　　四、結(jié)算方法：

　　五、交付時(shí)間：乙方應(yīng)于________年____月____日前完工，交甲方驗(yàn)收。

　　六、保修辦法：保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范圍。

　　七、施工保障：甲方負(fù)責(zé)施工所需水、電源。協(xié)調(diào)施工同相關(guān)單位和個(gè)人的關(guān)系，辦理工商、城建、業(yè)主等相關(guān)手續(xù)，交納相關(guān)費(fèi)用，保證施工順利進(jìn)行。否則，由此造成的`一切后果概由甲方承擔(dān)。

　　八：安全責(zé)任：乙方應(yīng)安全施工、科學(xué)施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因?qū)ψ陨砘蛩嗽斐傻膫Γ梢曳匠袚?dān)全部責(zé)任。

　　九、違約責(zé)任：

　　1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負(fù)責(zé)任。

　　2、乙方不按合同要求施工，甲方有權(quán)不付款或緩付款。

　　3、甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收要求的一周內(nèi)組織驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)。甲方未經(jīng)驗(yàn)收而使用，乙方則視為驗(yàn)收合格。

　　4、如需變更方案，乙方應(yīng)征得甲方同意，否則視為違約。

　　十、本合同在履行中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成。可請(qǐng)求仲裁解決。

　　十一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

承攬合同書(shū)5

　　甲方：內(nèi)蒙古世紀(jì)華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司

　　乙方：呼和浩特市金博建材門(mén)窗有限責(zé)任公司

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

　　第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。

　　第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。

　　第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范

　　第八條計(jì)價(jià)原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ)。

　　第九條付款方式：1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的`工程款。

　　3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價(jià)款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)

　　責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。

　　第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買(mǎi)人身意外保險(xiǎn)。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：

　　年月日年月日

承攬合同書(shū)6

　　合同編號(hào)：75642

　　定作方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

　　承攬方：_______(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　品名或項(xiàng)目

　　規(guī)格、型號(hào)

　　單位

　　數(shù)量

　　單價(jià)

　　價(jià)款或酬金(元)

　　金額：仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分

　　1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

　　2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：

　　4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　5.結(jié)算方式：

　　6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。

　　(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。

　　7.雙方約定的其它條款：

　　8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。

　　9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10.本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。

　　11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

　　12.本合同簽訂日期：____年__月__日

　　定作方：_____ 承攬方：_____

　　法定代表人：_____ 法定代表人：____

　　開(kāi)戶銀行：______ 開(kāi)戶銀行：_____

　　帳號(hào)：_______ 帳號(hào)：_______

　　____年__月__日

　　承攬合同模板

　　簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　貨款共計(jì)人民幣(大寫(xiě))：

　　1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________

　　2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn)：________

　　3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：_________

　　4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________

　　5.結(jié)算辦法及期限：_____________

　　6.原材料供應(yīng)辦法：____________

　　7.其他：_______________

　　違約責(zé)任：

　　第一點(diǎn)：甲方承擔(dān)

　　(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)償付乙方實(shí)際損失____

　　(2)中途退貨的，償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

　　(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的`，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

　　(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無(wú)故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門(mén)違約金。

　　(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。

　　(8)其他___________

　　第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)

　　(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。

　　(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

　　(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。

　　(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。

　　(7)其他：____________

　　本合同一式___份。

　　有效期自____年__月__日到____年__月__日止

　　甲方：______

　　乙方：________

　　法定代表人：_______

　　電話：________

　　地址：________

　　開(kāi)戶銀行：_____

　　帳號(hào)：________

承攬合同書(shū)7

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。

　　一、工程名稱(chēng)地點(diǎn)：

　　1、工程名稱(chēng)：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　二、承包方式及內(nèi)容：

　　1、承包方式：

　　2、承包內(nèi)容：

　　3、承包范圍及說(shuō)明：

　　三、工程造價(jià)及付款方式：

　　1、工程造價(jià)如下：

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測(cè)實(shí)量的實(shí)際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。

　　3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：

　　四、工期及說(shuō)明：

　　根據(jù)甲方工期計(jì)劃進(jìn)行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為_(kāi)_______天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。

　　五、甲方責(zé)任及義務(wù)：

　　1、提供施工項(xiàng)目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底，組織承包人項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見(jiàn)及要求進(jìn)行。

　　2、負(fù)責(zé)提供工具材料存放場(chǎng)地，水電有甲方負(fù)責(zé)安排及交費(fèi)，(可保證安全水電正常的場(chǎng)所)。

　　3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時(shí)糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時(shí)追究乙方責(zé)任，并有權(quán)安排其他施工隊(duì)進(jìn)行施工。所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。

　　5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險(xiǎn)需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費(fèi)用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責(zé)任及義務(wù)：

　　1、對(duì)甲方施工方案及要求，要做到堅(jiān)決服從不得推委。

　　2、根據(jù)要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣(mài)。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟(jì)損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　4、乙方派行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度，認(rèn)真做好施工現(xiàn)場(chǎng)的施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責(zé)任及過(guò)錯(cuò)，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。

　　6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的，由乙方負(fù)責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書(shū)并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　7、對(duì)于施工過(guò)程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　七、其他：

　　1、本工程實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項(xiàng)目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書(shū)面形式通知承包人。不實(shí)行工程監(jiān)理的.，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實(shí)事求實(shí)的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項(xiàng)目所在地的法院進(jìn)行裁定。

　　4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項(xiàng)條款執(zhí)行完畢后即生效。

　　5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

　　八、附則：

　　甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方提供了一份施工安全細(xì)則條例，乙方負(fù)責(zé)人組織施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)條例后，簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細(xì)則條例后進(jìn)入工地施工。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承攬合同書(shū)8

　　合同編號(hào)：________

　　定作方：_________(甲方)

　　承攬方：________

　　(乙方)

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點(diǎn)：__________

　　經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價(jià)款：

　　2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　質(zhì)量要求：

　　檢驗(yàn)及提供方法：_________

　　價(jià)款處理方法：__________

　　(2)乙方提供部分：

　　3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________

　　4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________

　　5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn)：_____

　　6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________

　　7.給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法：________

　　8.結(jié)算方式和期限：___________

　　9.違約責(zé)任：____________

　　10.其他：_____________

　　未盡事宜由雙方另行協(xié)商。

　　定作方承攬方

　　單位名稱(chēng) 單位名稱(chēng)

　　法定代表人法定代表人

　　簽約代表簽約代表

　　地址地址

　　電話電話

　　電掛電掛

　　開(kāi)戶銀行及帳號(hào) 開(kāi)戶銀行及帳號(hào)

承攬合同書(shū)9

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　第一條工程名稱(chēng)：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

　　第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。

　　第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。

　　第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范

　　第九條付款方式：

　　1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價(jià)款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)

　　責(zé)。乙方施工造成的'質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。

　　第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買(mǎi)人身意外保險(xiǎn)。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　負(fù)責(zé)人簽字：_________

　　___年___月___日

承攬合同書(shū)10

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方因制作安裝標(biāo)識(shí)牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修等一切費(fèi)用，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

　　二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：

　　1) 制造的內(nèi)容："";

　　2) 漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫(xiě)字母;

　　3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;

　　4) 字體白天及夜晚均為紅色;

　　5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

　　6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;

　　7) 全部工程應(yīng)抗除臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;

　　三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標(biāo)識(shí)牌的制作與安裝(雨天除外)。

　　四、該標(biāo)識(shí)牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)標(biāo)識(shí)牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識(shí)牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識(shí)牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識(shí)牌規(guī)格、材料相同的新2x2標(biāo)識(shí)牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識(shí)牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。

　　五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的'招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。

　　六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以內(nèi)。

　　七、對(duì)于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致的標(biāo)識(shí)牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。

　　八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識(shí)牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。

　　九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。

　　十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。

　　十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　年月日

承攬合同書(shū)11

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根據(jù)，《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》，《建筑工程安全管理?xiàng)l列》，結(jié)合本工程具體事項(xiàng)，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。

　　一、工程地點(diǎn)：迎賓XX以西，西安XX以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。

　　二、承包范圍及內(nèi)容：場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。

　　三、承包方式：挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))

　　四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。

　　五、質(zhì)量要求：按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工，驗(yàn)收達(dá)到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣，余款________年____月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高

　　九、乙方責(zé)任

　　1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車(chē)輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車(chē)輛所發(fā)生的一切行車(chē)安全事故，由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。

　　3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測(cè)繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。

　　5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。

　　7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的.工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。

　　十、爭(zhēng)議的解決

　　存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決

　　十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

承攬合同書(shū)12

　　發(fā)包方(甲方)：___身份證號(hào)：

　　承包方(乙方)：___身份證號(hào)：

　　甲方在海南省樂(lè)東縣佛羅鎮(zhèn)佛南村自家宅基地建一棟三層框架結(jié)構(gòu)樓房，現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設(shè)好水泥板，由乙方負(fù)責(zé)承攬施工建設(shè)。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠(chéng)信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、承包方式

　　甲方負(fù)責(zé)供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。乙方負(fù)責(zé)自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機(jī)械以及模板、內(nèi)外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產(chǎn)生活用具等，費(fèi)用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。乙方所有工人的食宿等問(wèn)題由乙方自己解決，費(fèi)用由乙方自理。

　　二、承建項(xiàng)目

　　樓房為三層框架結(jié)構(gòu)，承包從正負(fù)零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負(fù)責(zé)房屋主體工程的建筑，完成麻批，包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內(nèi)外墻體(含6個(gè)衛(wèi)生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門(mén)前臺(tái)階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。

　　乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求進(jìn)行施工，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進(jìn)行施工。結(jié)構(gòu)及承重由乙方負(fù)責(zé)，若施工過(guò)程中房子就有問(wèn)題，乙方要負(fù)完全責(zé)任。

　　三、施工安全

　　1、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，乙方負(fù)責(zé)找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當(dāng)事人明確，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系。

　　2、乙方應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，乙方人員必須滿足雙方簽訂的協(xié)議條款的要求，并對(duì)自身的施工、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全、文明施工、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等全面負(fù)責(zé)，如乙方未能履行上述職責(zé)而造成工程、財(cái)產(chǎn)和人身傷害，由乙方

　　承擔(dān)責(zé)任及由此發(fā)生的一切費(fèi)用。乙方在組織工人施工過(guò)程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。在乙方進(jìn)入工地施工時(shí)到履行義務(wù)終了期間，由乙方對(duì)其工人及雇傭人員、財(cái)產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備辦理相關(guān)保險(xiǎn)并承擔(dān)其費(fèi)用。乙方及其工人所發(fā)生的一切傷亡事故與甲方無(wú)關(guān)，任何安全事故由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

　　四、工程質(zhì)量要求

　　1、乙方按照國(guó)家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到抗震安居房屋建設(shè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件，建房后的墻體、窗戶、門(mén)等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。做到：⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能進(jìn)行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤(rùn)，沙漿的飽滿度必須要達(dá)到"三個(gè)一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務(wù)必將砼表面清理洗掃干凈，將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈，用水將磚縫中的塵土沖凈，趁墻面濕潤(rùn)開(kāi)始抹灰，以提高粘結(jié)強(qiáng)度，防止出現(xiàn)空鼓開(kāi)裂現(xiàn)象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后，梁、板、柱的表面必須平整光潔，線角方正順直，無(wú)漏漿、麻面。⑹軸線、門(mén)窗洞口的.尺寸要準(zhǔn)確，所有模板的平整度控制在3㎜內(nèi)，垂直度3米以內(nèi)控制在5㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽(yáng)角必須順直、整齊、每3米不超過(guò)5㎜。

　　2、工程竣工后，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收。___如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，由乙方進(jìn)行返工、修改和重作，直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因工程質(zhì)量問(wèn)題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費(fèi)用(包括工時(shí)費(fèi)用和材料費(fèi)用)全部由乙方自行承擔(dān)。返工、修改和重作后仍不能達(dá)到約定的合格使用條件的,乙方承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。

　　3、上條所說(shuō)的工程質(zhì)量問(wèn)題，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開(kāi)裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;

　　(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開(kāi)裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;

　　(7)屋頂漏水，浸水。

　　4、房屋保修期按國(guó)家相關(guān)保修規(guī)定執(zhí)行。

　　五、承包價(jià)格

　　本工程按照每層水平投影面積計(jì)算付款，每平方米承包價(jià)貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結(jié)算范圍內(nèi)的工程由雙方協(xié)商一致后另行計(jì)付。

　　六、付款方式

　　乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方先預(yù)付工程款壹萬(wàn)元，以后將按工程進(jìn)度付款。一、二、三層澆注封頂后，若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方即再向乙方分別支付壹萬(wàn)元、貳萬(wàn)元、貳萬(wàn)元工程款。余下的款項(xiàng)待工程完工一月后甲方的住房無(wú)任何裂縫、無(wú)漏水、無(wú)樓梯積水等工程質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，經(jīng)雙方驗(yàn)收合格后五天內(nèi)，一次性付清給乙方。若有住房開(kāi)裂、漏水、積水、傾斜等工程質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)，則要求乙方及時(shí)維修，否則甲方終止合同，沒(méi)收余款。

　　七、工期要求

　　___年___月___日開(kāi)工，每15天一層，乙方必須在___年___月___日前完工。

　　八、違約責(zé)任及爭(zhēng)議的解決辦法

　　1、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要無(wú)償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢(qián)的50%給乙方。

　　九、合同的生效與終止

　　1、本合同共4頁(yè)，一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清款項(xiàng)后失效。

　　3、乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，節(jié)約材料，嚴(yán)格按照工期要求施工，否則甲方有權(quán)終止合同，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產(chǎn)生的費(fèi)用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價(jià)費(fèi)用等等。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質(zhì)量。施工現(xiàn)場(chǎng)必須達(dá)到工完場(chǎng)地清，乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)工地周?chē)笆覂?nèi)所有的建筑垃圾，打掃干凈。工程結(jié)束后，乙方腳手架留給甲方使用一個(gè)月。

　　以上合同,雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___

　　日期：___

承攬合同書(shū)13

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名│規(guī) 格│單位 │數(shù) 量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量１．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。２．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。３．原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２．承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。３．定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法１．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。２．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。３．當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）

　　第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)１．交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２．交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他如：１．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。２．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的.數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

　　七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開(kāi)戶銀行：____________________________

　　帳號(hào)：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開(kāi)戶銀行：_____________________

承攬合同書(shū)14

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方“_________”一書(shū)，經(jīng)標(biāo)價(jià)結(jié)果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：

　　一、數(shù)量：_________本，每本_________頁(yè)。

　　二、價(jià)款：每本人民幣_(tái)________元，全部?jī)r(jià)款合計(jì)人民幣_(tái)________元整。

　　三、規(guī)格：二十四開(kāi)本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金（顏色另選）。

　　四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁(yè)。

　　五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗(yàn)收；原稿及鋅版一并交與甲方。

　　六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價(jià)百分之_________，即人民幣_(tái)________元整，其余價(jià)款須待制成品交清，經(jīng)驗(yàn)收無(wú)誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_(tái)________元整。

　　七、價(jià)款追加或追減：本合約全部?jī)r(jià)款_________元整，如因頁(yè)數(shù)增減，其總價(jià)應(yīng)按實(shí)際頁(yè)數(shù)核算，追加或追減其總價(jià)的`金額。但追減總價(jià)的金額，以不超過(guò)百分之_________為限。

　　八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價(jià)千分之_________。

　　九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù)，保證人應(yīng)繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負(fù)賠償之責(zé)，亦放棄先訴抗辯權(quán)。

　　十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對(duì)保無(wú)誤之日起生效，至價(jià)款付清后失效。

　　十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份（印花自貼），副本_________份，交甲方備用。

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　負(fù)責(zé)人（簽字）：_________負(fù)責(zé)人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日