建筑裝飾工程合同15篇
隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編精心整理的建筑裝飾工程合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
建筑裝飾工程合同1
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包方合同條例》的規定,在平等、自愿的基礎上,結合甲、乙雙方及本工程的具體情況,經雙方協商一致,達成如下合同條款,雙方共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:三亞半嶺溫泉度假酒店項目BL-02-06地塊42#-52#別墅。
2、工程地址:
3、承包范圍:室內木基層制作
4、承包方式:具體工程內容及部位均以甲方簽字認可的施工圖、實施方案及書面通知為準。
5、工期:開工日期為___,完工日期為:______.
6、工程質量:合格。
7、工程單價:詳見《工程單價表》。
二、甲方工作
1、開工前三天,向乙方提供確認的施工圖紙及相關施工資料,并向乙方進行安全、文明、技術交底,向乙方提供施工所需水、電的搭接點。
2、為乙方辦理現場所需的出入證、工作證等相關證件和登記手續。
3、對班組進行管理、監督、指揮、負責施工現場各單位、部門、班組間的協調配合工作。
4、合同當月進度款審批完成后,定期按工程進度及工作量發放進度款。
5、項目部定期舉行例會,協調解決施工現場問題。
三、乙方工作
1、理解施工圖紙及施工技術方法,有不明白的地方請示現場項目部管理人員。
2、自行配置施工所用的手動、電動工具、施工電纜、燈泡、工作梯等相關用具。
3、服從現場項目部管理,遵守施工現場的各項規定。
4、施工時間班組長必須在施工現場,并按時參加項目部召開的會議及活動,如因事須離開現場必須向項目經理請假,并指定一人代理自己的工作。
5、乙方應自行處理與工人、與材料提供商及其他第三方的糾紛,不得由此影響甲方利益,否則應承擔由此給甲方造成的一切直接、間接損失。
6、本合同履行過程中如有新增工程內容時,乙方接甲方代表通知后,應立即執行,新增工程內容在本合同已有結算方式的,按已有結算方式執行,如須甲乙雙方協商價格的,雙方可友好協商,但不得以新增內容價款未協商或未確定而拒絕施工或停工。
四、關于工期、質量、安全、違約的約定
1、工程質量要求合格,按國家《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210-20xx)等裝飾工程之驗收標準、消防工程驗收標準進行驗收。
2、因業主要求對工期進行協調改變的,甲乙雙方約定的工期也隨之進行相應的調整改變,以甲方書面通知為準。
3、因乙方責任,不能按期開工、中途無故停工及班組人員太少影響工期,乙方接受甲方的'相應處罰。
4、本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量評定統一標準》以及業主、監理、甲方所提出的質量要求作為該工程的質量評定驗收標準。
5、甲方對乙方進行安全教育并提供現場所需安全設施和警示標志,乙方有權利和義務對其保護,不得破壞和挪用。
6、由于乙方在施工工程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此造成的一切經濟損失和責任。
7、因乙方原因造成的返工、延誤工期及原材料浪費,甲方有權作出相應的處罰。
8、甲供材料在施工完畢后結算,若用量超過定額損耗,則超出部分由乙方負責。
9、合同期限內,因乙方與第三方就財務和人員損失形成爭議,對本合同工程項目工程進度、質量和社會形象產生負面影響時,乙方應當在時間發生之日或甲方通知要求的時限內解決爭議,消除對本項目的負面影響。若乙方未能解決,甲方有權代表乙方與第三人進行磋商以解決爭議,乙方應當無條件接受處理結果,并承擔與之相關的一切費用。
10、乙方進場施工必須嚴格執行《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99),《四川省勞動安全條例》及國家現行的安全規范、標準、條例,必須遵守甲方現場安全管理規定,如違反上述規定及要求而發生的安全事故均由乙方自行解決,同時,乙方應承擔相應經濟損失和法律責任,并承擔由此給甲方及第三方造成的一切經濟損失和法律責任。乙方人員因自身原因或任何第三方原因所導致的人身傷害由乙方自行負責解決,若導致甲方對此人身傷害承擔任何不利,甲方有權從乙方的應付工程款中作相應抵扣,不足部分由乙方補足。
11、進度違約:如乙方延誤工期(本條所指合同中約定的任何時間控制點),每延遲壹天,乙方向甲方支付人民幣貳仟元整違約金。
12、乙方應在合同約定的時間內按時完成本工程內容,每延遲壹天,乙方向甲方支付違約金¥20xx.00元,并承擔由此給甲方及第三方帶來的一切損失(包括直接損失、間接損失等)。若乙方延遲工期累計達15日,則甲方有權解除合同。如費乙方原因造成的工期延誤,須經甲方書面確認,工期可予以順延。
13、乙方注意保護甲方的已完成品、半成品。由于乙方造成的甲方已完成品、半成品的損壞或污染,乙方應在合同工期內恢復,其恢復費用由乙方自行承擔。由于乙方原因不能及時恢復而通過甲方另行組織恢復的費用,由甲方從乙方工程余款中扣除,不足部分由乙方補足。
14、按照合同,違約方向守約方賠償損失并支付違約金。凡在合同約定的乙方應承擔的違約金,甲方有權直接從乙方存于甲方的任何利益中直接扣除,且甲方對未扣除的部分有進一步追償的權利。
15、因乙方原因造成工期累計延誤達到15日的,或乙方未能按合同約定的期限完善工程所涉及的相關手續而影響甲方使用,或工程質量不合格,并經整改后仍無法達到合同約定的質量要求,或甲方決定另行組織施工單位整改,甲方有權終止本合同并停止支付合同價款,乙方同意按甲方的書面通知退場,并向甲方支付合同總價壹倍的違約金,并承擔由此給甲方和第三方造成的一切經濟損失及法律責任。
五、關于工程價款支付及結算的約定
1、本工程采取單價包干的承包方式。本合同所涉及的裝修內容均以單價包干方式結算,結算單價以附件1中所列包干單價為準。該包干單價包括不但限于主輔材料費及相應的人工費、機械費、各項管理費、技術措施費、安全文明施工措施費、配合費、進場材料搬運費用、施工現場垃圾清理費、趕工費補償、等及完成本工程的所有風險、責任等。該包干單價為最終結算單價,結算時不再做任何調整,工程量按照現場進行核算。
2、甲供材料由乙方提交供貨計劃,該供貨計劃除定額規定的損耗外,乙方承擔因多報、漏報、錯報所發生的一切責任和費用(若因甲方技術要求而超過定額規定的損耗,以甲方現場技術核定書面簽證為準)
3、工程款按以下方式支付:
1)甲方驗收合格后支付至決算的95%,余5%扣留為質保金;
2)質保期(兩年)滿后若無質量問題,一次性付清尾款(質保金無息)。
六、關于工程質量保修的約定
1、質保期(兩年),質保期從竣工移交之日起開始計算。
2、在質保期內因施工質量問題需要維修,乙方在得到通知后在規定的時間內到達及完成,由此產生的人工費由乙方自行負責。如乙方包工包料施工(或承包部分材料),維修所需的相應材料由乙方自行購買。
3、質保期滿后,工地需維修,由甲方向乙方支付其相關成本費用。
七、本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑裝飾工程合同2
委托人(甲方):
住址:
設計人(乙方):
設計證書等級:
住址:
甲方因____________________項目的裝飾裝修工程需要,特委托乙方進行該設計工作,為明確雙方的權利義務,結合本工程的具體情況,簽訂本協議,供雙方遵照執行。
一、設計工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:
4、承包方式:
二、工程步驟
1、設計期限:
設計期限暫定為_________天,從乙方收到甲方支付的定金后開始計算,乙方完成全套設計圖紙并交付給甲方時截止。因甲方變更設計要求或遲延答復,其耽誤的時間應從合同約定的設計期限中相應扣除。
2、設計流程:
(1)甲、乙雙方簽訂本合同時,同時支付設計款的______%,作為定金。乙方收到定金后______天內,向甲方提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖,如乙方未提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖,則雙倍向甲方返還定金。
(2)甲、乙雙方初步確定平面方案及初步確定設計概念后,同時支付首期設計費______元,乙方收到設計費后______天內,向甲方提交較詳細裝修設計方案。
(3)甲方確認立面方案、天花方案即支付第二期設計費______元,乙方收到二期設計費后______天內,向甲方提交詳細裝修施工圖及效果圖。
(4)甲方簽字確認設計施工圖后即支付第三期設計費______元,乙方向甲方提供全套正式設計施工圖紙。
(5)工地開工后,設計師配合施工隊現場指導并對業主提供材料及工程質量咨詢服務。
三、甲方職責
1、甲方應按合同規定及時支付設計費。
2、甲方應將設計要求簡明扼要的告知乙方,若甲方中途需要對所提供資料作較大修改,造成乙方設計返工,除雙方需協商簽訂補充合同(或另訂合同),重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付相應的費用。
四、乙方職責
1、乙方須按合同規定的時間提交設計圖紙。
2、乙方應本著認真負責的精神,按照甲方的要求完成設計,并不得對甲方的要求進行較大修改,除非必要,應與甲方協商。
3、若甲方未能按時支付設計費,乙方有權拒絕甲方提出的下一步工作要求。
風險提示:設計費
合同當事人在確定設計費時,應遵循以下原則:
首先,設計合同或相關文件中雙方對設計費率予以確認的,應尊重雙方當事人的選擇。工程設計收費標準及相關統一定額并非強制性規范,而是發包人與設計人之間協商約;
其次,在不能證明設計合同或相關文件中雙方就設計費率達成一致的情況下,可以根據《工程設計收費標準》確定設計費,避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。
五、設計費金額與支付
1、設計費總額:人民幣____________元。
2、支付時間:
風險提示:定金
定金兼有成約定金和解約定金的性質,如果當事人雙方同意對定金額度進行修改,該數額不能超過總設計費的20%,超過20%的部分只能作為預付款,而不具有定金的效力。當事人不完全履行合同時,可按比例適用定金罰則。
在發包人或設計人履行部分合同義務后要求解除合同的,應當按照未履行部分所占約定內容的比例,適用定金罰則。只不過在實踐中,當事人往往沒有注意到這一點,在仲裁或訴訟時也就未提出相應的請求,造成自己的權利未得到全面保護,如果您對這部分還有疑問,您也可以在簽合同之前咨詢專業的律師。
(1)雙方簽訂委托設計合同時,甲方即應向乙方支付定金,即人民幣____________元;
(2)甲方支付第一期的設計費即人民幣____________元;
(3)甲方支付第二期的設計費即人民幣____________元;
(4)甲方支付第三期的設計費即人民幣____________元;
六、違約責任和爭議解決
1、甲方在乙方提供有關設計圖紙后,未在合同規定的.期限內支付設計費,或乙方無故延遲交付圖紙,均視為違反合同約定。逾期一日,處以設計費_______%的違約金。
風險提示:賠償金的確定
由當事人協商確定賠償金金額,實踐中相當一部分合同回避了關于賠償金的約定,或空白、或劃去、或直接刪去關于賠償金的規定。
如果發包人和設計人在合同中事先約定了損害賠償金的計算方法,應當按約定支付賠償金。賠償金的計算方法為實際損失的一定比例,值得注意的是,在約定的賠償金不過分高于實際損失時,法律應當首先尊重當事人雙方的意思自治,承認雙方約定的正當性。
若當事人約定的賠償金遠遠高于實際損失,基于公平原則,法律應予以必要干涉。因此,當事人在約定賠償金時,應充分考慮設計文件錯誤給發包人造成的損失,慎重填寫賠償金金額。
2、合同生效后,任何一方無故要求提前終止或解除合同的,應支付定金的雙倍賠償給無過錯方。
3、甲、乙雙方在合同履行過程中,產生爭議,應協商解決。協商不成的,任何一方可向合同簽訂地、合同履行地法院起訴。
七、附則
1、本合同經雙方簽字后生效,自雙方義務履行完畢后終止。合同一式________份,甲乙雙方各執________份,交給建筑單位備案________份。
2、本合同未盡事宜,雙方協商解決,協商達成一致的,可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
身份證號:
聯系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月_______日
乙方:
負責人:
身份證號:
聯系方式:
合同簽訂地:
合同履行地:
簽訂時間:________年_______月_______日
建筑裝飾工程合同3
工程地址
工程造價
發包方(甲方)
承包方(乙方)
河南省建設廳監制
家庭居室裝飾裝修工程施工合同
甲方(房主):
乙方(施工方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規定,結合家庭裝飾工程交易規則及本工程具體情況,雙方達成如下協議:
一、合同主要內容:
1、甲方將自己位于區(縣)小區(街道)樓門號室廳住宅的室內裝飾工程以形式交給乙方承做。
2、工程總造價(大寫):
其中設計費(大寫):
3、工程款付款方式列下表:工程款分四次付清付款時間付款百分比金額第一次簽合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗收合格三日內5%5、工程保修期:一年
6、甲方代表:
7、乙方代表:
8、工程內容詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準(附表一)。
9、甲方提供主要材料及設備情況詳見材料設備表(附表二)。
10、工藝做法詳見工藝質量說明(附表三)。
11、本合同簽訂生效后,甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款,不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金,并承擔因此造成的其它經濟損失。
9、獎勵和違約責任
(1)由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價款的1‰支付滯納金。
(2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費用外,每提前一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰,作為獎勵。
(3)甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
(4)未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的`損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
(5)未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
(6)因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
10、爭議或糾紛處理
(1)本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。
(2)當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,可向人民法院起訴。
11、其它約定
12、附則
(1)本合同正、副本各貳份,甲方、乙方各執一份。
(2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。
13、附件
(1)施工圖紙(含家俱圖紙)或作法說明
(2)工程預算書(附表一)
(3)甲方提供材料、設備清單(附表二)
(4)工藝及質量說明(附表三,應注明材料的型號、規格、等級、品牌或質量標準)
(5)設計變更單(附表四)
(6)工程驗收單(附表五)
(7)工程結算單(附表六)
(8)工程保修單(附表七)
(9)其他甲方:
代表人:
家庭地址:
郵政編碼:簽章:
電話:年月日
乙方:
法人代表:
代理人:
單位地址:簽章:
郵政編碼:
年月日
電話:4)由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
建筑裝飾工程合同4
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:身份證號:(以下簡稱乙方)家庭地址:
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》,甲、乙雙方經過友好協商,簽訂以下條款,并嚴格執行。
第一條工程概況
工程名稱:工程地點:結構形式:框剪
第三條承包方式和范圍
3.1承包工程范圍:
3.2承包方式:施工范圍內勞務承包、易耗品、電動工具、手動工具、所有材料水平搬運、班組所有工人路費及食宿費。
第四條承包單價
甲方根據本工程施工工藝和質量標準及施工進度要求情況,特與乙方制訂承包單價:詳見后附清單
第五條、工期要求:
5.1開工日期:_____年____月____日
完工期限:_____年____月____日
第六條工程質量
6.1工程質量標準為:按照設計及行業標準。
6.2工程驗收以國家頒布的施工驗收規范、施工圖紙、說明、設計要求、甲方質量交底等為依據。
6.3乙方應對工程質量負責。因乙方原因造成工程質量不合格而返工,則由乙方承擔一切損失與責任,因甲方原因造成返工,甲方除支付相應人工費外,工期相應順延。
6.4甲方交給乙方的施工圖紙、說明、安全技術交底等簽字齊全的數據,均作為施工生產的有效依據,乙方應妥善保管,并按要求,合理組織施工,對于隨便更改、自作主張、違章施工所產生的后果,乙方自負,并承擔一切損失。實際施工過程中,若發現圖紙、交底與實際情況不符時,應及時通知甲方并暫停施工,待甲方明確的書面答復后方可繼續施工。如乙方擅自施工,責任由乙方自負。
6.5質量檢查程序:乙方必須保證其施工質量達到甲方和規范的要求。每道工序開始前,必須對上道工序進行檢查和驗收。如上道工序有質量問題,乙方應及時向甲方提出,如未經整改,擅自施工,后果有乙方負責。每道工序結束后,乙方必須進行嚴格的檢查,并作好如實的、正規的自檢記錄及時交給甲方(作為工資結算的必備件之一),若發現質量問題應及時修改。
第七條結算辦法
7.1結算前提:是乙方必須按時按質完成雙方簽定的施工內容。
7.2工程完畢后,乙方根據實際完成工程量向甲方提交結算資料(工程量計算書、質量檢測記錄、本合同、甲方下發的各項獎罰單具),按項目部結算程序進行審核,經專業工長、生產主管、安全員、質量員、倉庫保管員、預算員、項目經理、上級管理部門相關人員簽字后生效。
第八條付款辦法
8.1付款標準:勞務工資以現金或支票支付。每月25日前乙方將當月完成工程量上報項目部,項目部人員核實后由項目負責人及技術負責人簽字。甲方結算完畢后于次月5日內向乙方支付結算金額的80%勞務工資。
8.2乙方職工工資表由乙方編制,甲方進行審核整理,由乙方職工和乙方負責人簽字,甲方按名單進行發放工資,職工工資發放完畢后,乙方全部結算的人工費中剩余的人工工資款全部歸乙方負責人所有。
8.3竣工驗收格及甲乙雙方結算合同后,一個星期內按照完成工程量的95%支付工程款。
8.4 5%尾款在一年內付清。
第九條施工組織管理
9.1乙方按甲方劃分的施工部位和施工工期自行組織熟練的技術施工人員。18周歲以下,50歲以上人員不得使用。殘疾、疾病和高度近視人員不得使用。如有違反必須乙方承擔全部責任,甲方有權進一步追究乙方責任。
9.2乙方自行配備專業管理人員以保證工程的正常施工。
9.3乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育,如有違反現場管理的行為,甲方有權采取必要措施,乙方應承擔法律責任,并負責賠償經濟損失。
9.4乙方作業人員要保障相對穩定(穩定率在90%以上)。
9.5乙方應根據勞動法的有關規定,在本項目所在地為職工辦理相應安全生產保險,其費用由乙方承擔。
9.6乙方在工地所派的代表為:_____,履行乙方的權利和義務。施工期間必須全天侯在工地。如有外出必須向甲方請假。
第十條安全生產
10.1乙方進場時與甲方簽訂安全施工生產協議書(作為合同的補充件),甲方負責對乙方進場的全部人員進行安全教育,監督乙方施工人員在施工中必須遵守現行操作規程。
10.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。甲方安全人員有權按現行規章制度對乙方違反規定的施工人員實施罰款。
10.3乙方人員發生傷亡事故時,雙方應盡力施救,同時保護好現場,以便有關部門進行勘察、鑒定。傷亡事故定性后,屬乙方責任或乙方工人違章操作發生事故,由乙方自行按國家有關規定對傷亡職工或家屬進行經濟補償,甲方不負責經濟和法律責任。因甲方原因造成的事故,甲方不直接對乙方及家屬,善后工作由乙方負責,相應費用由甲方承擔。
10.4 、在日常安全生產檢查中,因乙方責任受到上級主管部門的罰款,將由乙方承擔此項經濟支出。
10.5、對乙方在施工場地以外及現場內違規產生的安全事故甲方不負任何責任。
10.6、乙方所自備的所有機械設備、照明設施必須符合現行的安全生產要求,違者勒令停工,工期不予順延,相應處罰按第七條有關條款執行。
10.7 、乙方人員進場必須佩帶項目部統一發放的安全帽、胸卡等,在領用安全帽和胸卡時,每頂安全帽折價10元賣與乙方。
10.8 、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
10.9 、乙方承諾同意,由于乙方人員違章指揮或操作、違反消防條例等所發生的安全事故,甲方將按事故所造成的經濟損失以同樣的金額向乙方作出罰款。并追加法律責任。
第十一條文明施工
11.1甲乙雙方均應嚴格遵守北京市對施工現場各項管理制度的要求,在甲方現場負責人的統一領導下,相互密切配合、合理安排,保證工程的順利進行。
11.2在施工過程中,乙方必須嚴格執行甲方有關現場文明施工管理的有關規定,每日完工后,工完場清,現場施工垃圾、施工廢料堆放到甲方指定的現場某地,如不按此執行,項目部將對施工組進行處罰。
11.3在日常文明工地檢查中,因乙方責任而受到上級主管部門或其它職能部門對工地及生活區的罰款,將由乙方承擔此項經濟支出。
11.4在生產和生活過程不得和項目部管理人員或其他施工班組發生打架斗毆的的.情況,如發生類似情況,項目部將對乙方按每次500元的處罰,群架罰乙方1000元,并承擔一切損失和經濟支出。
11.5乙方人員必須遵守甲方所制訂的安全文明施工管理條例,如有違反,甲方將按相應的規定給予處罰.
11.6在工地期間吸煙者罰款200元,在乙方施工現場范圍內發現煙頭每個扣除工程款50元;喝酒違者罰款100元;隨地大便違者罰款100元。
11.7工地現場生產材料及生產垃圾如發現亂堆亂放或不按指定地點堆放的,每次罰款500元。
第十二條材料管理
12.1乙方必須注意節約材料,掌握好施工工序,合理化利用材料。
12.2乙方向甲方借用的所有設備、設施、材料,必須有返還計劃時間,如不按時返還,將收取每天的租賃計算,如不返還按價賠償,并收取租賃費用。
12.3、屬項目部提供的材料項目部將按合理用料發放給乙方,超額部分由乙方負責。由于乙方質量等責任造成返工的,乙方需向甲方賠償材料費等損失。
12.4、甲方向乙方所發放的材料,乙方必須嚴格的妥善的保管,如發生丟失、被偷、損壞、失效、變質等現象,乙方將承擔全部損失。
12.5甲方所發放的任何材料(包括廢料)和機械,乙方人員不得以任何理由帶出工地或做為非工程所用,如發生此類現象,甲方將按偷盜對乙方進行處理。
第十三條雙方責任與權限
13.1甲方的責任和權限:
13.1.1為乙方創造良好的施工條件,滿足施工和生活的需要。
13.1.2對乙方分部、分項工程施工技術、安全、質量交底進行監督。
13.1.3組織對工程的竣工驗收工作進行督促。
13.1.4如乙方在施工過程中,有不按甲方要求或規范要求進行施工,或不服從甲方的其它合理要求的情況,甲方有權根據實際情況按相關規定對乙方進行經濟處罰甚至令乙方停工退場,乙方必須無條件接受,不得有異議。因乙方不服從管理,造成嚴重損失時,乙方負責賠償。
13.1.5甲方應根據進度計劃提供材料。
13.1.6甲方負責提供現場的臨時施工用水和施工用電,并負責作好其管理工作。
13.1.7甲方應負責做好各專業工種間的施工穿插及協調管理工作。
13.1.8負責乙方在施工期間的材料使用、施工質量、施工工期的監理工作。
13.2乙方的責任和權限:
13.2.1積極做好分部、分項施工技術、安全、質量交底工作。嚴格按施工圖、說明、技術交底進行施工,確保工程質量、按甲方的計劃完成分部、分項工程的施工。
13.2.2積極做好工程竣工驗收的各項數據準備工作。
13.2.3做好料、具、周轉材料的保管工作。
13.2.4保證施工現場清潔,文明施工,符合國家、市府的有關規定。
13.2.5服從甲方管理人員的管理和安排。
13.2.6乙方對甲方的指令應予執行(指令以書面形式通知乙方,情況緊急時,可發出口頭指令,但口頭指令發出2天內,必須補寫書面指令,無故違反指令造成后果,乙方自負)。
13.2.7負責好本施工范圍內的清理工作,所用材料按甲方要求堆放整齊。
13.2.8遵紀守法,嚴格教育施工人員遵守社會公德。
13.2.9乙方在施工前必須熟悉和理解各項施工規范和甲方的技術交底資料,嚴格按施工規范和技術交底資料施工。對有疑義的地方及時向甲方提出,不得隨意施工,如未得到甲方同意,隨意施工所造成的返工,材料及人工均由乙方承擔。如乙方在施工工藝上有合理的建議可以向甲方提出,經甲方采納同意后方可施工.
13.2.10乙方必須根據其施工內容和施工工期,自行組織足夠的操作人員進場施工,以保證按質按期完成任務。
13.2.11乙方必須合理使用和節約其領用的施工工具和施工材料,否則甲方有權視情況對乙方進行處罰。
13.2.12乙方必須遵守所有的國家法律,負責承擔所屬人員的保險、福利、安全等,并遵守當地的規章管理制度以及業主、甲方的所有的現場施工管理制度。
13.2.13乙方必須保證其所屬人員身體健康無疾病、技術熟練、能勝任本職工作。
13.2.14乙方承擔其下屬人員的安全、保險及各項福利待遇。(在勞務單價中已包含了)
13.2.15乙方必須提供班組職工身份證復印件一套及編制成冊的花名冊一份,不提供按違約執行。
第十四條合同生效與終止
14.1本合同自訂立之日起生效。
14.2完成合同約定的全部內容并付清勞務工資價款、交付竣工工程后,本合同即告終止。
14.3本合同共二份,甲方一份,乙方一份具有同等法律效力。;
14.4未盡事宜,雙方經友好協商后另補充條款。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑裝飾工程合同5
發包方:________________________(以下簡稱甲方)
法定代表人:____________________
通訊地址:______________________
聯系方式:______________________
承包方:________________________(以下簡稱乙方)
法定代表人:____________________
通訊地址:______________________
聯系方式:______________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程項目概況
1、工程名稱:_____________________________
2、工程地點:_____________________________
3、工程范圍:_____________________________
4、工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
5、質量標準:質量驗收標準按國家頒布的《建筑裝飾工程質量驗收規范》等相關法律法規執行。
6、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾材料明細表》、《乙方提供裝飾材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾材料明細表》)。
第二條合同價款及調整
1、工程造價:總承包價為____________元,大寫人民幣__________,裝飾工程包含的項目詳見《工程預(結)算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價款,除合同另有約定或發生下列情況之一方可作調整:
(1)甲方提出設計變更、材料變更和項目變更;
(2)雙方書面確認的其他因素。
第三條工期
1、工程期限_______天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
2、若因甲方原因或其他不可歸責于雙方的事由導致工程未能如期完成的,工期相應順延。若因乙方原因(包括但不限于乙方未及時開工、中途無故停工、工程因質量問題返工等)導致工程未能如期完成的,甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。
第四條工程保修
1、保修內容、范圍:工程承包范圍內的全部內容。
2、保修期限:按工程通過竣工驗收合格之次日算起,保修期為壹年。保修期內,乙方提供工程的免費維修服務。工程保修期內,乙方應在接到甲方書面或電話通知后的24小時內到場勘查,并在三天內維修完畢。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾工程設計圖紙);
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第六條工程款撥付和結算
1、甲乙雙方簽訂合同后,乙方向甲方提供《工程預算表》。甲方在收到《工程結算表》的5個工作日內向乙方支付第一筆工程款人民幣_________,大寫人民幣_________。
2、工程竣工并經甲方驗收合格后,乙方向甲方提供《工程結算表》。甲方在收到《工程結算表》并核對無誤后的5個工作日內向乙方支付第二筆工程款人民幣____________,大寫人民幣_____________。
3、乙方指定收款賬號信息為:
戶名:_________________________________________
工行賬號:_____________________________________
開戶行:_______________________________________
若收款賬號發生變更的,乙方應及時通過書面方式通知甲方,否則甲方將款項轉賬至上述賬號,即視為乙方收到相應款項。
第七條雙方權利及義務
1、甲方應按照合同約定及時向乙方支付工程款。
2、甲方有權對工程質量及施工進度等進行檢查、監督,并對發現的問題提出意見和建議。
3、甲方有權根據實際情況,對工程內容進行增加或者修改,乙方應積極配合。
4、乙方提供的材料應符合相關質量要求,并在材料運送到施工現場后及時通知甲方進行查驗。如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由乙方負責賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質,并應按相關要求及標準進行施工,保質保量,按期完成工程任務。
6、乙方保證嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按照雙方約定及甲方要求進行施工,做好各項質量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中,乙方應嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規定及質量標準。若因乙方原因導致出現人身損害或財產損失的,乙方應承擔全部賠償責任。
8、乙方應保護好原場所的辦公設施、設備,保證施工現場整潔,工程完成后負責清掃施工現場。
第八條工程驗收
乙方在工程完成后應及時通知甲方進行驗收,甲方查驗后對工程質量提出異議的,乙方應配合重驗,驗收不合格的,乙方應在甲方限定的時間內進行整改,并在整改完成后及時通知甲方進行復驗。
第九條違約責任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔本合同項下的義務的即構成違約,守約方有權要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務的,每遲延一天,乙方應向甲方支付相當于工程總承包價百分之五的違約金;遲延超過10天的',甲方有權單方要求解除合同,并要求乙方支付相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務的,甲方有權要求解除合同,并要求乙方承擔相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等)。
第十條合同爭議或糾紛處理
本合同履行過程中發生爭議的,雙方應友好協商解除,協商不成的,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商后簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式______份,雙方各執______份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發包方(蓋章):__________________
承包方(蓋章):__________________
法定代表人(簽字):___________
法定代表人(簽字):___________
________年______月______日
________年______月______日
建筑裝飾工程合同6
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱
1.2 工程地點:
1.3 承包范圍:
1.4 承包方式:
1.5 工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
1.6 工程質量:
1.7 合同價款(人民幣大寫):
第二條 甲方工作
2.1 開工前 天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2 指派 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3 委托 監理公司進行工程監理,監理公司任命 為總監理工程師,其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.6 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的.擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73--91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300--88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1 雙方商定本合同價款采用第 種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括內容。
(3)可調價格:按照國家有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2 本合同生效后,甲方分 次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
┌───────────────┬──────────┬───────┐
│ 撥款分 次進行 │ 撥款 % │ 金額 │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │
└───────────────┴──────────┴───────┘
6.3 工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料 天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在 天內,結清尾款。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2 凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。應禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 獎勵和違約責任
9.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5 甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6 未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
10.1 本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本合同在執行中發生的爭議雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
第十一條 其它約定
第十二條 附則
12.1 本工程需要進行保修或保險時,應另訂協議。
12.2 本合同正式兩份,雙方各執一份。副本 份,甲方執 份,乙方執 份。
12.3 本合同履行完成后自動終止。
12.4 附件
(1)施工圖紙或作法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預算書
(4)甲方提供貨物清單
(5)會議紀要
(6)設計變更
(7)其他
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代表人:
單位地址: 單位地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
郵碼: 郵碼:
開戶銀行: 開戶銀行:
戶名: 戶名:
帳號: 帳號:
年 月 日 年 月 日
建筑裝飾工程合同7
委托方(以下簡稱甲方):
代表人:
設計方(以下簡稱乙方):
設計證書等級:
今甲方委托乙方進行_________________________裝飾工程設計,以國家相關法律、法規為依據,并結合本工程具體情況,甲乙雙方簽訂本協議,具體如下所示:
一、工程概況
1、項目名稱:
2、項目地址:
3、設計范圍:
4、設計造價:
5、設計質量:符合國家及工程所在地相關規范要求,并按照本合同所附要求內容實施。
二、設計周期
1、乙方提交深化設計方案周期:合同簽署日后________工作日;
2、乙方提交施工圖設計文本周期:甲方確認深化設計方案后_________工作日;
3、乙方提交階段工作的局部設計調整、變更文件周期:乙方簽收甲方設計調整、變更的書面要求后__________工作日。
三、雙方職責
1、乙方提供的項目設計圖紙,須甲方逐項確認。
2、乙方提交的設計圖紙如不符合甲方設計要求,甲方有權要求乙方重新設計并提交圖紙。
3、經甲、乙雙方確認過的設計內容,如有施工工藝、工期及造價等方面異議的,需雙方協商解決,并以書面確認簽證為準。
4、乙方設計有變動之處須提前向甲方提請設計變更通知及情況說明,由甲方認可,提供相關設計變更圖紙文件,經雙方簽字同意后,以更新的階段設計文件或設計變更單形式實施。
5、由甲方提出非功能的設計變更要求,作為設計單位的乙方需滿足變更要求,且不承擔由此造成的效果損失及責任。
6、未經甲方認可,乙方不得擅自更改確認過的設計內容,因此而產生的損失及責任,均由乙方自行承擔。
7、甲方變更委托設計項目、規模、條件或作較大修改,造成乙方設計需返工時,雙方除需另行協商簽訂補充合同、重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方付返工費。
8、乙方需向甲方及施工單位提供針對項目實施前的圖紙技術交底,配合設備及材料選購,負責非標施工節點及制作部分的專業指導及監控。
四、甲方工作
1、甲方委派____________為該項目甲方代表,負責辦理甲方事。
2、甲方負責向乙方提供項目設計任務書,進行設計要求交底,提供該項目相關圖紙資料。
3、甲方所提出的設計要求應客觀、合理,并遵循國家及地方的相關法律、法規。風險提示:設計費
合同當事人在確定設計費時,應遵循以下原則:
首先,設計合同或相關文件中雙方對設計費率予以確認的,應尊重雙方當事人的選擇。工程設計收費標準及相關統一定額并非強制性規范,而是發包人與設計人之間協商約;
其次,在不能證明設計合同或相關文件中雙方就設計費率達成一致的情況下,可以根據《工程設計收費標準》確定設計費,避免因無約定或者約定不明的情況下造成不必要糾紛。
4、甲方應及時按合同支付合同價款予乙方,付款每逾期____日,甲方應支付設計費的_______%作為違約金給予乙方。
五、乙方工作
1、乙方委派___________為該項目乙方代表,負責辦理乙方事務。
2、乙方必須完全了解甲方的設計意圖,設計圖紙需滿足甲方的設計要求,并符合國家及地方相關設計規范要求。
3、乙方對交付的設計文件出現的遺漏或錯誤負責及時修改和補充。
4、乙方提供的階段過程圖紙一式_______份,施工圖紙一式_______份,超出部分圖紙費,向甲方實報實銷。
5、乙方制作的平面設計方案甲方不認可時,乙方應重新制作平面方案直至客戶滿意,由此所做工作不加收任何費用。風險提示:保密、知識產權
發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術等的知識產權;不得要求設計人違反國家有關標準進行設計;未經設計人同意,發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,并給設計人以補償;
另外,設計人也應當保護發包人的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。
六、保密條款
1、甲方應維護項目中屬于乙方的設計知識產權,設計文件及資料僅限于合同約定的項目中使用,未經乙方同意,不得以任何形式轉讓、復制或給予他用。
2、甲方所需設計內容如為多重空間重復使用,須雙方在合同中明確,甲方才可多次重復使用乙方所提供的設計圖紙。
3、乙方也不得不經甲方允許披露上述文件。
七、付款方式風險提示:定金
定金兼有成約定金和解約定金的性質,如果當事人雙方同意對定金額度進行修改,該數額不能超過總設計費的20%,超過20%的部分只能作為預付款,而不具有定金的效力。當事人不完全履行合同時,可按比例適用定金罰則。
在發包人或設計人履行部分合同義務后要求解除合同的,應當按照未履行部分所占約定內容的比例,適用定金罰則。只不過在實踐中,當事人往往沒有注意到這一點,在仲裁或訴訟時也就未提出相應的請求,造成自己的`權利未得到全面保護,如果您對這部分還有疑問,您也可以在簽合同之前咨詢專業的律師。
1、合同簽署日:甲方付乙方定金_______________元;
2、乙方提交該項目深化設計方案文本之日,經甲方確認,支付尾款_______________元。
八、違約責任
1、在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的設計費;已開始設計工作的,甲方應根據乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
2、合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,則視為違約,將支付給對方總設計費的10%作為違約金。同時,定金不予返還。風險提示:賠償金的確定
由當事人協商確定賠償金金額,實踐中相當一部分合同回避了關于賠償金的約定,或空白、或劃去、或直接刪去關于賠償金的規定。
如果發包人和設計人在合同中事先約定了損害賠償金的計算方法,應當按約定支付賠償金。賠償金的計算方法為實際損失的一定比例,值得注意的是,在約定的賠償金不過分高于實際損失時,法律應當
首先尊重當事人雙方的意思自治,承認雙方約定的正當性。
若當事人約定的賠償金遠遠高于實際損失,基于公平原則,法律應予以必要干涉。因此,當事人在約定賠償金時,應充分考慮設計文件錯誤給發包人造成的損失,慎重填寫賠償金金額。
3、由于乙方設計的原因,造成工程不能及時開工或者拖延工期,工期每延誤一天,乙方應當向甲方支付相當于設計費_________%的賠償金。
九、附則
1、本合同自雙方簽字后生效,合同義務履行完畢后失效。
2、本合同一式________份,雙方各執________份,并交________份到工程所在地建設單位備案。
3、本合同未盡事宜,雙方協商解決,協商一致簽訂的補充協議與本合同具體同等效力。
4、因履行本合同發生爭議,雙方協商不成的,均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。
甲方:地址:聯系人:聯系電話:合同簽訂地:合同履行地:簽訂時間:________年____月____日
乙方:地址:聯系人:聯系電話:合同簽訂地:合同履行地:簽訂時間:________年____月____日
建筑裝飾工程合同8
一、詞語含義及合同文件
第一條詞語含義。在本合同,下列詞語除協議條款另有約定外,應具有本條所賦予的含義:
1.合同:是指為實施工程,發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協議。包括合同條件、協議條款以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。
2.協議條款:是指結合具體工程,除合同條件外,經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。
3.發包方(簡稱甲方):協議條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
甲方的具體身份、發包范圍、權限、性質均需在協議條款內約定。
4.承包方(簡稱乙方):協議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。
5.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表):甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
6.乙方駐工地代表(稱簡乙方代表):乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
7.社會監理:甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。
8.總監理工程師:工程建設監理單位委派的監理總負責人。
9.設計單位:甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾,甲方委托乙方部分或全部設計,且乙方具備相應設計資質,甲、乙雙方另行簽訂設計合同。
10.工程:是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環境質量要求,使用裝飾裝修材料,對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。
11.工程造價管理部門:各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。
12.工程質量監督部門:各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。
13.合同價款:甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。
14.追加合同價款:在施工中發生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
15.費用:甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。
16.工期:協議條款約定的、按總日歷天數(包括一切法定節假日在內)計算的工期天數。
17.開工日期:協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
18.竣工日期:協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
19.圖紙:由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
20.分段或分部工程:協議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。
21.施工場地:由甲方提供,并在協議條款內約定,供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地(包括一切通道)。
22.施工設備和設施:按協議條款約定,由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。
23.工程量清單:發包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法(規則)計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。
24.書面形式:根據合同發生的手寫、打英復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。
25.不可抗力:指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災,以及協議條款約定的自然災害等。
第二條合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:
1.協議條款;
2.合同條件;
3.洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議;
4.建設工程施工合同;
5.監理合同;
6.招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書;
7.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;
8.標準、規范和其它有關的技術經濟資料、要求;
當合同文件出現含糊不清或不一致時,由雙方協商解釋,協商不成時,按協議條款第35條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規范。沒有國家標準、規范時,有行業標準、規范的,使用行業標準、規范;沒有國家和行業標準、規范的,使用地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范時,乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝,經甲方代表和設計單位批準后執行。甲方要求使用國外標準、規范的,應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和制定標準、規范的費用,均由甲方承擔。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(含地方法規),及協議條款約定的規章。
第四條圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
使用國外或境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。
二、雙方一般責任
第五條甲方代表。甲方代表按照以下要求,行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
1.甲方代表可委派有關具體管理人員,行使自己部分權利和職責,并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發出口頭指令,并在48小時內給予書面確認,乙方應于甲方代表發出口頭指令后7天內提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復,視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理,應在收到指令后24小時內提出書面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,并以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙立即執行的指令或乙方加有異議,但甲方代表決定仍繼續執行的指令,乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
3.甲方代表應按合同約定,及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小時內不予答復,應承擔由此造成的追回合同價款,并賠償乙方的有關損失,延誤的工期相應順延。
甲方代表易人,甲方應于易人前7天通知乙方,后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第六條委托監理。本工程甲方委托監理,應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。
非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。
合同履行中,發生影響甲,乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的.處理。
為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。
總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第七條乙方駐工地代表。乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
1.乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。
2.乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
乙方代表易人,乙方應于易人前7天通知甲方,后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第八條甲方工作。甲方按協議條款約定的內容和時間,一次或分階段完成以下工作:
1.提供施工所需的場地,并清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙;或承擔乙方在不騰空的場地內施工采取的相應措施所發生的費用,一并計入合同價款內;
2.向乙方提供施工所需水、電、熱力、電訊等管道線路,從施工場地外部接至協議條款約定的地點,并保證乙方施工期間的需要;
3.負責本工程涉及的市政配套部門及當地各有關部門的聯系和協調工作;
4.協調施工場地內各交叉作業施工單位之間的關系,保證乙方按合同的約定順利施工;
5.辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續;
6.組織有關單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底;
7.向乙方有償提供協議條款約定的施工設備和設施。
甲方不按協議條款約定的內容和時間完成以上工作,造成工期延誤,承擔由此造成的追加合同價款,并賠償乙方有關損失,工期相應順延。
第九條乙方工作。乙方按協議條款約定的時間和要求做好以下工作:
1.在其設計資格證書允許的范圍內,按協議條款的約定完成施工圖設計或與工程配套的設計,經甲方代表批準后使用;
2.向甲方代表提供年、季、月度工程進度計劃及相應統計報表和工程事故報告;
3.在騰空后單獨由乙方施工的施工場地內,按工程和安全需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害,由乙方承擔責任及所發生的費用;
在新建工程或不騰空的建筑物內施工時,上述設施和人員由建筑工程承包人或建筑物使用單位負責,乙方不承擔任何責任和費用。
4.遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定,經甲方代表同意,需辦理有關手續的,由甲方承擔由此發生的費用。因乙方責任造成的罰款除外;
5.遵守政府和有關部門對施工現場的一切規定和要求,承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;
6.按協議條款的約定保護好建筑物結構和相應管線、設備;
7.已竣工工程未交付甲方驗收之前,負責成品保護,保護期間發生損壞,乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞,通過甲方協調,由責任方負責修復;或乙方修復,由甲方承擔追加合同價款。要求乙方采取特殊措施保護的分段或分部工程,其費用由甲方承擔,并在協議條款內約定。甲方在竣工驗收前使用,發生損壞的修理費用,由甲方承擔。由于乙方不履行上述義務,造成工期延誤和經濟損失,責任由乙方承擔。
三、施工組織設計和工期
第十條施工組織設計及進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期,將施工組織設計(或施工方案)和進度計劃提交甲方代表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改,逾期不批復,可視為該施工組織設計(或施工方案)和進度計劃已經批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工,接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時,乙應按甲方代表的要求提出措施,甲方代表批準后執行。
第十一條延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工,應在協議條款約定的開工日期7天前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答復乙方。甲方代表7天內不予答復,視為已同意乙方要求,工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后,可要求推遲開工日期,承擔乙方因此造成的追加合同價款,相應順延工期。
第十二條暫停施工。甲方代表在確有必要時,可要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后,可提出復工要求,甲方代表應在48小時內給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求后48小時內未予答復,乙方可自行復工。停工責任在甲方,由甲方承擔追加合同價款,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。
第十三條工期延誤。由于以下原因造成工期延誤,經甲方代表確認,工期相應順延。
1.甲方不能按協議條款的約定提供開工條件;
2.工程量變化和設計變更;
3.一周內,非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
4.工程未按時支付;
5.不可抗力;
6.其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發生后7天內,就延誤的內容和因此發生的追加合同價款向甲方代表提出報告,甲方代表在收到報告后7天內予以確認、答復,逾期不予答復,乙方可視為延期及要求已被確認。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方按協議條款約定承擔違約責任。
第十四條工期提前。施工中如需提前竣工,雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議。乙方按協議修訂進度計劃,報甲方批準。甲方應在7天內給予批準,并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容:
1.提前的時間;
2.乙方采取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的追加合同價款和承擔;
5.提前竣工受益(如果有)的分享。
四、質量與檢驗
第十五條工程樣板。按照協議條款規定,乙方制作的樣板間,經甲方代表檢驗合格后,由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用,由甲方承擔。
第十六條檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改,承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款,由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后,又發現由乙方原因引起的質量問題,仍由乙方承擔責任和發生的費用,賠償甲方的有關損失,工期相應順延。
檢查檢驗合格后再進行檢查檢驗應不影響施工的正常進行,如影響施工的正常進行,檢查檢驗不合格,影響施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由甲方承擔,相應順延工期。
第十七條工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準,應支付由此增加的追加合同價款,對工期有影響的應給予相應的順延。
達不到約定條件的部分,甲方代表一經發現,可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔違約責任。因甲方原因達不到約定條件,由甲方承擔返工的追加合同價款,工期相應順延。
雙方對工程質量有爭議,請協議條款約定質量監督部門調解,調解費用及因此造成的損失,由責任一方承擔。
第十八條隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協議條款約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后,在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在限定時間內修改后重新驗收。工程符合規范要求,驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄簽字,可視為甲方代表已經批準,乙方可進行隱蔽或繼續施工。
甲方代表不能按時參加驗收,須在開始驗收24小時之前向乙方提出延期要求,延期不能超過兩天,甲方代表未能按以上時間提出延期要求、不參加驗收,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。
第十九條重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格,甲方承擔由此發生的追加合同價款,賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發生的費用,工期也予順延。
五、合同價款及支付方式
第二十條合同價款與調整。合同價款及支付方式在協議條款內約定后,任何一方不得擅自改變。發生下列情況之一的可作調整:
1.甲方代表確認的工程量增減;
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商;
3.工程造價管理部門公布的價格調整;
4.一周內非乙方原因造成停水、停電、停氣累計超過8小時;
5.協議條款約定的其它增減或調整。
雙方在協議條款內約定調整合同價款的方法及范圍。乙方在需要調整合同價款時,在協議條款約定的天數內,將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表,甲方代表批準后通知經辦的銀行和乙方。甲方代表收到乙方通知后7天內不作答復,視為已經批準。
對固定價格合同,雙方應在協議條款內約定甲方給予乙方的風險金額或按合同價款一定比例約定風險系數,同時雙方約定乙方在固定價格內承擔的風險范圍。
第二十一條工程款預付。甲方按協議條款約定的時間和數額,向乙方預付工程款,開工后按協議條款約定的時間和比例逐次扣回。甲方不按協議條款約定預付工程款,乙方在約定預付時間7天內后向甲方發出要求預付工程款的通知,甲方在收到通知后仍不能按要求預付工程款,乙方可在發出通知7天后停止施工,甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。
第二十二條工程量的核實確認。乙方按協議條款約定的時間,向甲方代表提交已完工程量的報告。甲方代表接到報告后7天內按設計圖紙核實已完工程數量(以下簡稱計量),并提前24小時通知乙方。乙方為計量提供便利條件并派人參加。
乙方無正當理由不參加計量,甲方代表自行進行,計量結果視為有效,作為工程價款支付的依據。甲方代表收到乙方報告后7天內未進行計量,從第8天起,乙方報告中開列的工程量視為已被確認,作為工程款支付的依據。甲方代表不按約定時間通知乙方,使乙方不能參加計量,計量結果無效。
甲方代表對乙方超出設計圖紙要求增加的工程量和自身原因造成的返工的工程量,不予計量。
第二十三條工程款支付。甲方按協議條款約定的時間和方式,根據甲方代表確認的工程量,以構成合同價款相應項目的單價和取費標準計算出工程價款,經甲方代表簽字后支付。甲方在計量結果簽字后超過7天不予支付,乙方可向甲方發出要求付款通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在發出通知7天后停止施工,甲方承擔違約責任。
經乙方同意并簽訂協議,甲方可延期付款。協議需明確約定付款日期,并由甲方支付給乙方從計量結果簽字后第8天起計算的應付工程價款利息。
六、材料供應
第二十四條材料樣品或樣本。不論甲乙任何一方供應都應事先提供材料樣品或樣本。經雙方驗收后封存,作為材料供應和竣工驗收的實物標準。甲方或設計單位指定的材料品種,由指定者提供指定式樣、色調和規格的樣品或樣本。
第二十五條甲方提供材料。甲方按照協議條款約定的材料種類、規格、數量、單價、質量等級和提供時間、地點的清單,向乙方提供材料及其產品合格證明。甲方代表在所提供材料驗收24小時前將通知送達乙方,乙方派人與甲方一起驗收。無論乙方是否派人參加驗收,驗收后由乙方妥善保管,甲方支付相應的保管費用。發生損壞或丟失,由乙方負責賠償。甲方不按規定通知乙方驗收,乙方不負責材料設備的保管,損壞或丟失由甲方負責。
甲方供應的材料與清單或樣品不符,按下列情況分別處理:
1.材料單價與清單不符,由甲方承擔所有差價;
2.材料的種類、規格、型號、質量等級與清單或樣品不符,乙方可拒絕接收保管,由甲方運出施工現場并重新采購;
3.到貨地點與清單不符,甲方負責倒運至約定地點;
4.供應數量少于清單約定數量時,甲方將數量補齊。多于清單數量時,甲方負責將多余部分運出施工現場;
5.供應時間早于清單約定時間,甲方承擔因此發生的保管費用。
因以上原因或遲于清單約定時間供應而導致的追加合同價款,由甲方承擔。發生延誤,工期相應順延,并由甲方賠償乙方由此造成的損失。
乙方檢驗難過之后仍發現有與清單和樣品的規格、質量等級不符的情況,甲方還應承擔重新采購及返工的追加合同價款,并相應順延工期。
第二十六條乙方供應材料。乙方根據協議條款約定,按照設計、規范和樣品的要求采購工程需要的材料,并提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。對與設計、規范和樣品要求不符的產品,甲方代表應禁止使用,由乙方按甲方代表要求的時間運出現場,重新采購符合要求的產品,承擔由此發生的費用,工期不予順延。甲方未能按時到場驗收,以后發現材料不符合規范、設計和樣品要求,乙方仍應拆除、修復及重新采購,并承擔發生的費用。由此延誤的工期相應順延。
第二十七條材料試驗。對于必須經過試驗才能使用的材料,不論甲乙雙方任何一方供應,按協議條款的約定,由乙方進行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的,可委托專業機構進行測試,費用由甲方承擔。測試結果不合格的材料,凡款采購的應停止采購,凡已采購運至現場的,應立即由采購方運出現場,由此造成的全部材料采購費用,由采購方承擔。甲方或設計單位指定的材料不合格,由甲方承擔全部材料采購費用。
七、設計變更
第二十八條甲方變更設計。甲方變更設計,應在該項工程施工前7天通知乙方。乙方已經施工的工程,甲方變更設計應及時通知乙方,乙方在接到通知后立即停止施工。
由于設計變更造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,并承擔全部處理費用。
由于設計變更,造成乙方返工需要的全部追加合同價款和相應的損失均由甲方承擔,相應順延工期。
第二十九條乙方變更設計。乙方提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用,必須經甲方代表及有關部門批準。合理化建議節約的金額,甲方雙方協商分享。
第三十條設計變更對工程影響。所有設計變更,雙方均應辦理變更洽商簽證。發生設計變更后,乙方按甲方代表的要求,進行下列對工程影響的變更:
1.增減合同中約定的工程數量;
2.更改有關工程的性質、質量、規格;
3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
4.增加工程需要的附加工作;
5.改變有關工程施工時間和順序。
第三十一條確定變更合同價款及工期。
發生設計變更后,在雙方協商時間內,乙方按下列方法提出變更價格,送甲方代表批準后調整合同價款:
1.合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;
2.合同中只有類似于變更情況的價格,可以此作為基礎確定變更價格,變更合同價款;
3.合同中沒有適用和類似的價格,由乙方提出適當的變更價格,送甲方代表批準后執行。
設計變更影響到工期,由乙方提出變更工期,送甲方代表批準后調整竣工日期。
甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期,在乙方提出后7天內通知乙方提請工程造價管理部門或有關工期管理部門裁定,對裁定有異議,按第35條約定的方法解決。
八、竣工與結算
第三十二條竣工驗收。工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方代表提供完整竣工資料和竣工驗收報告。按協議條款約定的日期和份數向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后,在協議條款約定的時間內組織有關部門驗收,并在驗收后7天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告7天內無正當理由不組織驗收,或驗收后7天內不予批準且不能提出修改意見,視為竣工驗收報告已被批準,即可辦理結算手續。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后才能達到竣工要求的,應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
甲方不能按協議條款約定日期組織驗收,應從約定期限最后一天的次日起承擔保管費用。
因特殊原因,部分工程或部位須甩項竣工時,雙方訂立甩項竣工協議,明確各方責任。
第三十三條竣工結算。竣工報告批準后,乙方應按國家有關規定或協議條款約定的時間、方式向甲方代表提出結算報告,辦理竣工結算。甲方代表收到結算報告后應在7天內給予批準或提出修改意見,在協議條款約定時間內將撥款通知送經辦的銀行支付工程款,并將副本送乙方。乙方收到工程款14天內將竣工工程交付甲方。
甲方無正當理由收到竣工報告后14天內不辦理結算,從第15天起按施工企業向銀行同期貸款的最高利率支付工程款的利息,并承擔違約責任。
第三十四條保修。乙方按國家有關規定和協議條款約定的保修項目、內容、范圍、期限及保修金額和支付辦法,進行保修并支付保修金。
保修期從甲方代表在最終驗收記錄上簽字之日算起。分單項驗收的工程,按單項工程分別計算保修期。
保修期內,乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理,否則,甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
采取按合同價款約定比率,在甲方應付乙方工程款內預留保修金辦法的,甲方應在保修期滿后14天內結算,將剩余保修金和按協議條款約定利率計算的利息一起退還乙方。
九、爭議、違約和索賠
第三十五條爭議。本合同執行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決,或請有關部門調解。當事人不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的,雙方在協議條款內約定由仲裁委員會仲裁。當事人雙方未約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。
發生爭議后,除出現以下情況的,雙方都應繼續履行合同,保持施工連續,保護好已完工程:
1.合同確已無法履行;
2.雙方協議停止施工;
3.調解要求停止施工,且為雙方所接受;
4.仲裁委員會要求停止施工;
5.法院要求停止施工。
第三十六條違約。甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準,不按合同約定支付款項或履行自己的其他義務及發生其他使合同無法履行的行為,應承擔違約責任(包括支付因違約導致乙方增加的費用和從支付之日計算的應支付款項的利息等),相應順延工期,按協議條款約定支付違約金,賠償因其違約給乙方造成的窩工等損失。
乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規范的要求,或發生其它使用合同無法履行的行為,乙方應承擔違約責任,按協議條款約定向甲方支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協議將合同終止或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應以書面形式通知違約方,違約方必須在收到通知之日起7天內作出答復,超過7天不予答復視為同意中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第三十七條索賠。甲方未能按協議條款約定提供條件、支付各種費用、順延工期、賠償損失,乙方可按以下規定向甲方索賠:
1.有正當索賠理由,且有索賠事件發生時的有關證據;
2.索賠事件發生后14天內,向甲方代表發出要求索賠的意向;
3.在發出索賠意向后14天內,向甲方代表提交全部和詳細的索賠資料和金額;
4.甲方在接到索賠資產后7天內給予批準,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據,甲方在7天內未作答復,視為該索賠已經批準;
5.雙方協議實行一攬子索賠,索賠意向不得遲于工程竣工日期前14天提出。
十、其它
第三十八條安全施工。乙方要按有關規定,采取嚴格的安全防護和防火措施,并承擔由于自身原因造成的財產損失和傷亡事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的財產損失和傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發生重大傷亡事故,乙方應按規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門的要求處理。甲方要為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨時交通要道附近施工前,應向甲方代表提出安全保護措施,經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施費用。
在不騰空和繼續使用的建筑物內施工時,乙方應制定周密的安全保護和防火措施,確保建筑物內的財產和人員的安全,并報甲方代表批準。安全保護措施費用,由甲方承擔。
在有毒有害環境中施工,甲方應按有關規定提供相應的防護措施,并承擔有關費用。
第三十九條專利技術和特殊工藝的使用。甲方要求采用專利技術和特殊工藝,須負責辦理相應的申報、審批手續,承擔申報、實驗等費用。乙方按甲方要求使用,并負責實驗等有關工作。乙方提出使用專利技術和特殊工藝,報甲方代表批準后按以上約定辦理。
以上發生的費用和獲得的收益,雙方按協議條款約定分攤或分享。
第四十條不可抗力。不可抗力發生后,乙方應迅速采取措施,盡量減少損失,并在24小時內向甲方代表通報災害情況,按協議條款約定的時間向甲方報告情況和清理、修復的費用。災害繼續發生,乙方應每隔7天內甲方報告一次災害情況,直到災害結束。甲方應對災害處理提供必要條件。
因不可抗力發生的費用由雙方分別承擔:
1.工程本身的損害由甲方承擔;
2.人員傷亡由所屬單位負責,并承擔相應費用;
3.造成乙方設備、機械的損壞及停工等損失,由乙方承擔;
4.所需清理和修復工作的責任與費用的承擔,雙方另簽補充協議約定。
第四十一條保險。在施工場地內,甲乙雙方認為有保險的必要時,甲方按協議條款的約定,辦理建筑物和施工場地內甲方人員及第三方人員生命財產保險,并支付一切費用。
乙方辦理施工場地內自己人員生命財產和機械設備的保險,并支付一切費用。
當乙方為分包或在不騰空的建筑物內施工時,乙方辦理自己的各類保險。
投保后發生事故,乙方應在14天內向甲方提供建筑工程(建筑物)損失情況和估價的報告,如損害繼續發生,乙方在14天后每7天報告一次,直到損害結束。
第四十二條工程停建或緩建。由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,使合同不能繼續履行,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現常甲方應為乙方撤出提供必要條件,支付以上的費用,并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
已經定貨的材料、設備由定貨方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發生的費用,由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
第四十三條合同的生效與終止。本合同自協議條款約定的生效之日起生效。在竣工結算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關保修條款仍然生效外,其它條款即告終止,保修期滿后,有關保修條款終止。
第四十四條合同份數。合同正本兩份,具有同等法律效力,由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。副本份數按協議條款約定,由甲乙雙方分送有關部門。
建筑裝飾工程合同9
委托方:_________________
承接方:_________________
工程項目:_______________________
分公司系_________________公司依法設立的分支機構,具有獨立的簽訂和履行合同的資格和能力。_________________有限公司系根據我國法律注冊的合法組織,具有簽訂履行本合同的資格和能力。
甲方根據通信建設需要將_________________工程發包給乙方建設施工,乙方同意作為承包方承包該項目工程。為明確甲乙雙方的權利、義務,保證本工程順利完成,根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規,本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方友好協商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況
工程名稱:______________________________。
工程地點:_______________________________。
總計:施工面積_____________________平方米。
施工內容:
本工程項目如下:
1.拆除維修
2.建筑裝修
3.電氣照明
4.綜合布線
5.配電工程
6.消防工程及報批驗收
7.工程開工日期:________年____月____日
8.工程竣工日期:________年____月____日
9.工程總天數:________________________________天
第二條工程價款
包括為實施和完成合同所需的勞務、材料、機械、安裝、質檢、保修、管理、利潤、稅金、政策性調價、施工措施費用、市場變化以及合同所含的所有責任、義務和風險等各項應有費用
工程總價款_________元。
第三條質量要求
工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可
施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同
甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接
所有隱蔽工程必須經甲方代表簽證認可后方可隱蔽。
第四條材料供應
本工程系包工包料工程,在裝修工程承包范圍內施工所需材料或產品原則上由乙方采購,乙方所用裝修材料必須與設計方案要求相符,達到合格以上,其材料、產品品牌、型號、規格、質量、性能等必須符合設計要求和防火要求,嚴禁使用改制鋼材材料
在承包范圍內施工所需的主要材料,其品牌、等級、價格等進場前必須經甲方委托的監理簽字確認
乙方須嚴格按照國家有在價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件
《裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪
作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方
乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責
乙方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件預算單的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條付款方式
因本工程需要進行拆除修補裝修,裝修工程總價款定為_________元,先預付裝修總價款的_____%,合計元,于簽定合同后____天內支付
工程進度款:待裝修工程完成達到_____%,經監理單位和發包人審核確認后支付合同價的_____%,合計元,工程驗收合格后再付____%,合計元,工程決算審計后___天內按審定數留下的____%質保金后付清余款,合計元,質保金___%待保修期滿后支付保修期為____月合計元
第六條施工技術要求
施工工期:承包人可根據自身技術力量及施工組織的合理安排縮短工期。施工工期應包括返工的工期在內,發生連續停水、停電________小時,工期可順延,以當地自來水、電力公司的停水、停電通知為準,雙方簽字確認。工期延誤按延誤一天進行________元罰款
由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變
在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
第七條工程驗收
工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,
乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續
驗收標準按照國家有關標準執行。
第八條其他事項
乙方應根據施工現場條件,合理制定施工組織設計,施工圖以外所發生的按規定非甲方原因的費用由乙方自行負責
乙方需午間、夜間加班施工,所引起的噪音超標費由乙方自行承擔
乙方應協調好當地有關部門的'關系,出現問題由乙方自行協調
建設單位可以根據需要增加或減少工作量
乙方不得將工程轉包或分包
本裝修工程的施工圖,由乙方按施工價的________%一次性支付設計費,交由我公司轉交設計者,
乙方應在接到施工通知書之日起________內辦妥所需手續并與我公司簽定施工合同,并在約定的開工日期內及時組織施工,否則乙方承擔一切責任,并取消施工資格,終止施工合同
嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處
在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為________個月。
第九條違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向甲方所在地人民提起訴訟。
第十一條合同的變更和終止
合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的________%交付違約金,并辦理終止合同手續
施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條合同生效
本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效
補充合同與本合同具有同等的法律效力
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
第十三條補充改動事項
甲方:________
乙方:________
簽約日期:________年____月____日
建筑裝飾工程合同10
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現已審理終結。
原審判決認定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協議書》,協議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程,具體內容見工程預(結)算報價表,總工程造價為306406元,按八折結算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質期為一年。簽訂協議后,原告進場施工,在施工過程中,根據原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質。
原審判決認為:由于原告不具備房屋裝修工程資質,故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當庭表示工程預(結)算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(結)算報價表及清楚其內容,故應視為雙方已結算,被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定,判決:被告黃某應自本判決生效之日起三日內,支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關于建設工程合同的規定是錯誤的,本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發包人的意思,完成了承攬項目,再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務,故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后,發現該房存在超過20處質量問題,被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關法律規定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的'事實予以確認。
本院認為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規定的同時,在法律法規對建設工程合同有特殊規定的情況下應當優先適用該特別規定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質,故該協議違反法律及行政法規的強行性規定,應屬無效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中,明確確認了以下事實:其一,訟爭工程已經完工,且其已經入住使用;其二,訟爭工程總價款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質量問題。根據上訴人的自認,該案所涉法律關系中的權利、義務明確,上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據,本院不予支持。
至于訟爭工程的質量問題,在原審法院行使了充分的釋明權的情形下,上訴人明確表示就質量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查,故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上,原審判決認定事實清楚,適用法律正確,依法應予維持。據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
建筑裝飾工程合同11
__________(以下簡稱甲方)
__________(以下簡稱乙方)
一、 工程概況:
1. 工程地點:巫溪縣司法局綜合辦公樓
2. 建筑面積:400平方米
3. 使用性質:辦公室
4. 房屋結構:框架
二、 設計程序:
1.甲乙雙方經協商設計費按建筑面積__________400M2,元/M2計取。
2.設計協議簽訂后,即由甲方付與乙方方案設計定金為總設計費的,即3.乙方在收到甲方提供的有關圖紙,對工程進行實地勘測后在構想,形成設計方案平面圖,創意透視草圖,由甲方審閱。
4.在甲方確認平面方案圖并支付施工圖設計費即總設計費的元后,乙方在_____天內完成施工圖設計,包括平面布置圖,天花平面圖,效果圖(共公區域效果圖一張),立、剖面圖等。
5.施工圖由甲方負責確認,確認后甲方在索取圖紙時,須支付尾款,即設計費的元。
6.甲方如需乙方提供2個區域以上的效果圖應事先說明,并應于方案設計前付清效果圖成本費(效果圖_____元/張)。現甲方要求繪制部位效果圖_____張,總計______元。
7.施工圖由甲方簽字確認后,并由乙方蓋好公司公章后,施工圖才算正式有效。否則應為無效,乙方不對所有施工圖負責。
8.其它約定:
三、 雙方責任:
甲方責任:
1. 甲方保證提交的資料真實有效,若提交的資料錯誤或變更,引起設計修改,須另付修改費。
2. 在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,甲方應書面通知乙方,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的定金已開始設計的,甲方應根據乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
3. 事先經甲乙雙方確認的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相應增加設計費。
4. 對未經甲方確認的,或未付清設計費的`圖紙均不能外帶。
5. 施工中,甲方要求更改設計圖紙必須經乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結構或裝修內部結構,乙方不同意修改,而甲方執意要改的,其一切后果均由甲方自負。
6. 甲方有責任保護乙方的設計版權,未經乙方同意,甲方對乙方交付的設計文件不得向第三方轉讓或用于本合同外的項目,如發生以上情況,乙方有權按設計費雙倍收取違約金。
7. 負責承擔要求設計師外出考察或選料時所需的出差費用。
8. 凡甲方在設計圖紙上簽字或付清全部設計費后三天內未提出異議者均作為甲方對設計圖紙的簽收和確認。
乙方責任:
1. 乙方按本合同約定向甲方交付設計文件。
2. 乙方對設計文件出現的錯誤負責修改。由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費。
3. 合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應雙倍返還設計定金。
4. 乙方負責向甲方施工時解釋圖紙和協助解決技術上的疑難問題。
四、 其它:
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,本協議履行完后自行終止。
甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________
法定代表人(簽字):__________ 法定代表人(簽字):__________
__________年__________月__________日 __________年__________月__________日
建筑裝飾工程合同12
發包單位:(簡稱甲方)
承包單位:(簡稱乙方)
依照有關法律、法規等規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就甲方不銹鋼推拉門、不銹鋼刷卡平開門工程施工等事宜協商一致,訂立本合同。
一、工程承包范圍及工期
工程范圍:不銹鋼推拉門、不銹鋼刷卡平開門工程
工期:___年4月21日——___年4月30日完成。
二、材料和質量要求及單價
1、不銹鋼推拉門,用304不銹鋼,如圖主管直徑76mm,壁厚1.5mm,橫管站管為51mm,壁厚為1.4mm,小管直徑為38mm,壁厚為1.4mm(承包價6000. 00元);
2、不銹鋼刷卡平開門,用304不銹鋼,如圖門框為50*50方管,壁厚1.5mm,門扇為40*40方管,壁厚1.4mm,豎管為32mm圓管(承包價3900. 00元);
3、以上價格含稅金,不包含受檢檢測費超出費用。
三、結算方式
乙方完成本合同全部工作,履行本合同所有義務后的全部最終結算價格。
四、付款方式:
合同簽訂之日起,付給乙方工程款的30%(預付金)工程完工,乙方提供合同總價款的全額發票后,工程款付清。
五、乙方責任
1、編制施工組織設計和施工組織方案,做好各項準備工作;
2、嚴格按施工方案施工,并配合土建施工單位做好安裝施工、中間交接及其后的封堵等工作;
3、擬定本工程的質量保證措施,并交甲方認可;
4、按合同約定的分工范圍,做好符合質量要求的材料和設備的采購供應和管理工作,乙方采購的物資采購前必須事先通知甲方代表參加,并經甲方認可后方可采購,材料必須經甲方驗收合格,國家質量檢督部門出具合格證明后方可使用;
5、及時向甲方提供開工申請隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告、工程質量事故報告;
6、根據工地現狀自行鋪設臨時道路;
7、根據國家和行業現行的'驗收、施工規范和質量標準,嚴格按照施工圖進行施工;在合同工期內及時清理現場和交付合格工程,并在工程竣工后一個月內提交竣工資料;確保工程質量按合同規定的分段時間如期完工。
8.工程施工合同簽訂后,若使用水電,由甲方提供。
9.工程質量保修必須符合中華人民共和國國務院建設工程管理條例的規定;
10、乙方在合同履行期間提供和使用的設備、工具、材料等全部由乙方自行負責保管及看護,若發生丟失一切責任和損失全部由乙方自負。
六、工程交工驗收
l、本工程的竣工驗收,以施工圖紙及說明書、國家頒發的現行施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據;
2、工程完工后,乙方須向甲方提交書面竣工報告,同時提交工程竣工技術資料、竣工結算等作為驗收依據。甲方及時組織驗收,驗收合格后簽章驗收證書,辦理本工程結算手續。
七、合同效力及糾紛解決
1、本合同經雙方簽章后生效,未盡事宜,雙方協商解決;
2、合同發生糾紛,雙方歿時協商解決。協商不成時,可由人民法院裁決。
八、組成合同的文件
1、本工程施工合同;
2、標準、規范及有關技術文件;
3、圖紙、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分;
九、本合同一式四份,雙方各執兩份;
十、補充條款:工程變更必須經甲方認可后方可施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑裝飾工程合同13
發包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達...
建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國家工商行政管理局中華人民共和國建設部制定__________省工商行政管理局監制部門:_________________
__________省建設廳建筑裝飾工程施工合同發包方(甲方):_________________承包方(乙方):_________________按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:_________________
1.2、工程地點:_________________
1.3、承包范圍:_________________
1.4、承包方式:_________________
1.5、工期:_________________
1.6、工程質量:_________________合格
1.7、合同價款(人民幣大寫):_________________
第2務甲方工作
2.1、開工前7天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明貳份,并向乙方進行現場交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損失,并承擔所相應費用。
2.4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應申批手續。
2.5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條乙方工作為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期
3.1、指派完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收、編制工程結算。
3.3、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.4、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算)工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的.約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應負擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承擔竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用第(3)種:_________________
(1)固定價格(2)固定價格(3)可調價格:_________________
6.2、合同生效后,甲方每月按乙方完成工程量的80%進行付款。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在10天內,結清尾款
第7條全生產和防火的約定
7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
7.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
7.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
7.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第8條獎勵和違約責任
8.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款,每拖期一天,按付款額的__________%支付滯納金。
8.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方__________元,作為獎勵。
8.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方/__________元,作為獎勵。
8.4、甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
8.5、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包有關安__________%包干風險系數計算。包干風險包括內容。括罰款),由乙方負責并承擔損失。
8.6、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
第9條爭議或糾紛處理
9.1、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或清有關部門進行調解。
第10條附則
10.1、本合同正本兩份,雙方各執一份。副本
10.2、本合同履行完成后自動終止。
10.3、附件
(1)施工圖紙或作法說明(
2)工程項目一覽表
(3)工程預算書
(4)會議紀要
(5)設計變更
(6)其他份,
甲乙雙方各執一份。簽定之日起生效。
甲方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號:_________________
年月日乙方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號:_________________
建筑裝飾工程合同14
合同編號:
需方(以下稱甲方):
簽訂日期:年 月 日
供方(以下稱乙方):
簽訂地點:
根據《中華人民共和國合同法》,經甲乙雙方友好協商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達成如下協議,以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:
1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報箱3:電梯門套
二、數量、單價及合同預算金額
備注:
1.以上表格所涉及的數量、尺寸、規格依據甲方所提供的加工
圖紙為準,此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2.此報價包括為成品加工價,已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅,如需含稅則另加5%。
3.以上三類產品中,地腳線、修邊線及信報箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收:甲方須在合同簽訂之日起3天內提供完整,尺寸
準確無誤并由甲方負責人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質按304執行,所有供貨不銹鋼板的板材材質及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮(或泡沫紙)包裝(運輸途中產品保護由乙方負責。貨物經甲方驗收后,交由甲方負責保管。
五、驗收手續:供貨方貨到現場,甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導致劃傷或擠壓變形驗收及對數量進行核對簽收,甲方在安裝過程中發現存在工藝質量問題時通知乙方后,乙方須在8小時內到達現場進行鑒定,情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產品進行更換。
六、乙方送到現場之貨物,甲方授權為指
定簽收人,若授權有變更,以甲方書面函告為準。七、付款及結算方式
(1)自合同簽訂之日起三天內甲方應支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結清。
(2)乙方在發貨前把發貨數量清單傳真給甲方確認,甲方在確認后簽字回傳給乙方,乙方在收到發貨單確認的當天發貨。貨到工地后經甲方抽樣驗收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗收合格后結算貨款。
(3)甲方付款方式可為支票或網銀結算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現金的收取人必須出具乙方授權委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結算的金額時,必須提供等額的相應票據,否則甲方有權拒付材料款項。
九、乙方責任及違約責任:按時保證質量交貨,提供產品質量合格證及產品質量保證書,乙方的產品在質量保證期內出現的任何質量問題均視為該產品不合格,甲方有權保留追究乙方相關經濟損失及相關法律責任之權力。乙方產品不能按時交貨的,每逾期一日按合同暫定價款的1%向甲方支付違約金,違約金總數不超過合同暫定貨款的20%;乙方產品若連續出現批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的,甲方有權解除本合同,且乙方應承擔由此給甲方造成的`損失。
十、甲方責任及違約責任:負責工地現場的數量清點驗收。按合同規定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金,違約金總數不超過合同暫定貨款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴重自然災害、戰爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時,應盡快向對方通報理由,經有關主管機關證明后,可允許延期履行、部分履行規定的,不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協商決定。十二、圖紙及責任:
1、甲方負責提供該單項工程所有圖紙,乙方需安排設計到現場測量出圖,在接到甲方要求一天內到場,在每批加工圖紙上須經甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應在乙方未生產前以書面形式提出,否則,應當賠償乙方因此承受的實際損失(當乙方收到甲方書面指令時,乙方已經開始生產的,應立刻停止生產,否則甲方不予以承擔責任及損失)。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經乙方審查(須在收到圖紙后二個工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔由此造成逾期交貨之賠償責任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術要求加工的,乙方須對此承擔一切相關經濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業主方索賠等費用(如有)]及相關法律責任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關條款執行。十三、雙方主要職責
(1)甲方:提供所需鋁板的規格、尺寸、數量、并確定加工圖紙及加工技術要求、貨到現場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
(2)乙方:根據甲方確認的圖紙及加工技術要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產品的圖紙變更:在執行合同過程中,產品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質量標準,則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決:基于本合同產生任何爭議由雙方友好協商解決,協商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、甲雙方各執兩份,每份均具同等法律效力。經雙方確認的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
代表人:(簽章)
代表人:(簽章)
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
建筑裝飾工程合同15
甲方:________________________
乙方:________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:_________;工程地點:_________;承包范圍:_________;承包方式:_________。
1.2 開工日期:_________;竣工日期:_________;總日歷工期天數:_________。
1.3 質量等級:_________。
1.4 合同價款:_________。
第二條 合同文件及解釋順序
_________。
第三條 合同文件使用的語言和適用標準及法律
3.1 合同語言:_________。
3.2 適用標準、規范:_________。
3.3 適用法律、法規:_________。
第四條 圖紙
4.1 圖紙提供日期:_________;
4.2 圖紙提供套數:_________;
4.3 圖紙特殊保密要求和費用:_________。
第五條 甲方代表
5.1 甲方代表姓名和職稱(職務):_________;
5.2 甲方賦予甲方代表的職權:_________;
5.3 甲方代表委派人員的名單及責任范圍:_________。
第六條 監理單位及總監理工程師
6.1 監理單位名稱:_________;
6.2 總監理工程師姓名、職稱:_________;
6.3 總監理工程師職責:_________。
第七條 乙方駐工地代表
_________。
第八條 甲方工作
8.1 提供具備開工條件施工場地的時間和要求:_________;
8.2 水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求:_________;
8.3 需要與有關部門聯系和協調工作的內容及完成時間:_________;
8.4 需要協調各施工單位之間關系的工作內容和完成時間:_________;
8.5 辦理的證件、批件的名稱和完成時間:_________;
8.6 會審圖紙和設計交底的時間:_________;
8.7 向乙方提供的設施內容:_________。
第九條 乙方工作
9.1 施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求:_________;
9.2 提供計劃、報表的名稱、時間和份數:_________;
9.3 施工場地防護工作的要求:_________;
9.4 施工現場交通和噪音控制的要求:_________;
9.5 符合施工場地規定的要求:_________;
9.6 保護建筑物結構及相應管線和設備的措施:_________;
9.7 建筑成品保護的措施:_________。
第十條 進度計劃
10.1 乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間:_________;
10.2 甲方代表批準進度計劃的時間:_________。
第十一條 延期開工
_________。
第十二條 暫停施工
_________。
第十三條 工期延誤
_________。
第十四條 工期提前
_________。
第十五條 工程樣板
15.1 對工程樣板間的要求:_________。
第十六條 檢查和返工
_________。
第十七條 工程質量等級
17.1 工程質量等級要求的追加合同價款:_________;
17.2 質量評定部門名稱:_________。
第十八條 隱蔽工程和中間驗收
18.1 中間驗收部位和時間:_________。
第十九條 驗收和重新檢驗
_________。
第二十條 合同價款及調整
20.1 合同價款形式(固定價格加風險系數合同、可調價格合同等):_________;
20.2 調整的方式:_________。
第二十一條 工程預付款
21.1 預付工程款總金額:_________;
21.2 預付時間和比例:_________;
21.3 扣回時間和比例:_________;
21.4 甲方不按時付款承擔的違約責任:_________。
第二十二條 工程量的核實確認
22.1 乙方提交工程量報告的時間和要求:_________。
第二十三條 工程款支付
23.1 工程款支付方式:_________;
23.2 工程款支付金額和時間:_________;
23.3 甲方違約的責任:_________。
第二十四條 材料樣品或樣本
_________。
第二十五條 甲方供應材料設備
25.1 甲方供應材料、設備的要求(附清單):_________。
第二十六條 乙方采購材料設備
_________。
第二十七條 材料試驗
_________
第二十八條 甲方變更設計
_________。
第二十九條 乙方變更設計
_________。
第三十條 設計變更對工程的影響
_________。
第三十一條 確定變更價款
_________。
第三十二條 竣工驗收
32.1 乙方提供竣工驗收資料的內容:_________;
32.2 乙方提交竣工報告的時間和份數:_________。
第三十三條 竣工結算
33.1 結算方式:_________;
33.2 乙方提交結算報告的時間:_________;
33.3 甲方批準結算報告的時間:_________;
33.4 甲方將撥款通知送達經辦的'銀行時間:_________;
33.5 甲方違約的責任:_________。
第三十四條 保修
34.1 保修內容、范圍:_________;
34.2 保修期限:_________;
34.3 保修金額和支付方法:_________;
34.4 保修金利息:_________。
第三十五條 爭議
35.1 爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生爭議,雙方應及時協商解決。
協商不成時,雙方同意由_________仲裁委員會仲裁(雙方不在合同中約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
第三十六條 違約
36.1 違約的處理:_________;
36.2 違約金的數額:_________;
36.3 損失的計算方法:_________;
36.4 甲方不按時付款的利息率:_________。
第三十七條 合同生效與終止
37.1 合同生效日期:_________年_________月_________日
第三十八條 合同份數
38.1 合同副本份數:_________;
38.2 合同副本的分送責任:_________;
38.3 合同制訂費用:_________。
甲方(蓋章):__________________乙方(蓋章):____________________
代表(簽字):__________________代表(簽字):____________________
__________年_______月________日___________年_______月_______日
【建筑裝飾工程合同】相關文章:
建筑裝飾工程合同03-07
建筑裝飾工程合同(15篇)04-12
建筑裝飾工程施工合同02-27
建筑裝飾工程施工合同09-07
建筑裝飾工程合同范本05-06
建筑裝飾工程合同書03-14
建筑裝飾工程設計合同04-14
建筑裝飾工程施工合同15篇04-21
建筑裝飾工程施工的合同范本06-06